Резолютивная часть решения от 24 апреля 2024 г. по делу № А59-5041/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5041/2020
г. Южно-Сахалинск
24 апреля 2024 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потийчук Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 02.10.2019 № 0361300002919000100,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЛес» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) - третьего лица с самостоятельными требованиями к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 02.10.2019 № 0361300002919000100,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кештомский неруд» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) - третьего лица с самостоятельными требованиями к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 02.10.2019 № 0361300002919000100,

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 02.10.2019 № 0361300002919000100,

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 и 176 АПК РФ,

решил:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» по первоначальному иску отказать.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЛес» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЛес» 69 139 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЯрСтройЛес» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» 15 000 рублей в возмещение расходов, связанных с производством судебной экспертизы.

Возвратить ФИО1 с депозитного счета Арбитражного суда Сахалинской области 39 334 рубля 80 копеек, перечисленных по чеку-ордеру от 15.04.2022 № 277 за проведение судебной экспертизы.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Кештомский неруд» отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кештомский неруд» 69 139 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Встречный иск муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» 1 802 506 рублей 68 копеек неустойки, 162 650 рублей в возмещение расходов, связанных с производством судебной экспертизы, всего 1 965 156 рублей 68 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Электромонтаж» 31 125 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев