Резолютивная часть решения от 17 мая 2019 г. по делу № А76-4310/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-4310/2019
г. Челябинск
17 мая 2019 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Тиунова Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Акционерного общества Производственное предприятие «Монтажно- строительное управление-111», ОГРН <***> Челябинская область,

г. Озерск,

к Закрытому акционерному обществу «Уралспецмонтаж», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Трехгорный,

о взыскании неустойки в размере 14 527 рублей 38 коп., при участии в судебном заседании представителей: от истца: не явился, извещен; от ответчика: не явился, извещен,

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества Производственное предприятие «Монтажно-строительное управление-111», ОГРН <***> Челябинская область, г. Озерск, удовлетворить.

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Уралспецмонтаж», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Трехгорный, в пользу Акционерного общества Производственное предприятие «Монтажно- строительное управление-111», ОГРН <***> Челябинская область, г. Озерск, неустойку в размере 14 527 рубля 38 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5 173 рублей.

Возвратить Акционерному обществу Производственное предприятие «Монтажно-строительное управление-111», ОГРН <***> Челябинская область, г. Озерск, государственную пошлину в размере 128 рублей, уплаченную по платежному поручению № 530 от 27.12.2018.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Т.В. Тиунова