Резолютивная часть решения от 24 июля 2018 г. по делу № А75-4603/2018

Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО (АС Ханты-Мансийского АО) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А75-4603/2018
25 июля 2018 г.
г. Ханты-Мансийск



Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Тихоненко Т.В., при ведении протокола судебного секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» (454091, <...>, ОГРН <***> от 17.07.2012, ИНН <***>) о взыскании 128 451 рубля 98 копеек,

третье лицо: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»,

с участием представителей: от истца: не явились, от ответчика: ФИО2 по доверенности от 18.05.2018, от третьего лица: не явились,

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:


ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» о снижении неустойки удовлетворить.

Исковые требования Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» в пользу Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов неустойку в размере

30 583 рублей 80 копеек, а также 4 854 рубля - расходов по государственной пошлине. В остальной части в иске отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья Т.В. Тихоненко



Суд:

АС Ханты-Мансийского АО (подробнее)

Истцы:

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (подробнее)

Ответчики:

ООО "АРХСТРОЙПРОЕКТ" (подробнее)

Судьи дела:

Тихоненко Т.В. (судья) (подробнее)