Резолютивная часть решения от 3 октября 2024 г. по делу № А08-2477/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-2477/2024
г. Белгород
03 октября 2024 года
Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Танделовой З. М.

при ведении протокола судебного заседания с использованием системы веб- конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн - заседания) секретарём судебного заседания Хахалевой И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело иску ООО "Пикан" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "Строительная компания № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) третье лицо: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»

о взыскании о взыскании 16 487 737,39 руб.,

и встречному иску о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 3009/СМР от 30.09.2022 в размере 863 132,99 руб.

при участии в судебном заседании: от истца/ответчика представитель ФИО1, доверенность 5 от 01.03.2024 г. (онлайн-участие),

от ответчика-истца: ФИО2, доверенность № 25 от 13.12.2023 г., от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск ООО "Пикан" (ИНН <***>, ОГРН <***> удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Строительная компания № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "Пикан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по оплате работ по договору субподряда № 3009/СМР от 30.09.2022 в размере 11 720 053, 79 руб. и судебные расходы по госпошлине в сумме 74 862 руб., а всего 11 794 915,79 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Пикан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "Строительная компания № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 3009/СМР от 30.09.2022 в сумме 431 566,50 руб. и судебные расходы по госпошлине в сумме 20 263 руб., а всего 451 829,50 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

ООО "Строительная компания № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) возвратить из федерального бюджета излишне оплаченную госпошлину в сумме 108 019 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произвести зачет требований, удовлетворенных по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета:

Взыскать с ООО "Строительная компания № 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "Пикан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 11 343 086,29 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Танделова З. М.