Решение от 20 марта 2020 г. по делу № А07-23601/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-23601/2019
г. Уфа
20 марта 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 03.03.2020

Полный текст решения изготовлен 20.03.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Миграновой Г.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШАРМСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН <***>, ОГРН <***>

третье лицо: ООО «АРЦАХ» (ИНН0268054088)

ГОСКОМИТЕТ РБ ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ (ИНН: <***>)

о признании не действительным отказа, выраженного в письме №13-2597 от 16.04.2019г.; обязании продлить разрешение на строительство от 28.06.2018г.

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2 по доверенности от 13.01.2020 г.

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.08.2019 №16-5942, ФИО4 по доверенности от 02.12.2019. г. № 18-9132.

Иные лица не явились, извещены надлежащим образом.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШАРМСТРОЙ" (далее – заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (далее – заинтересованное лицо, Администрация) с заявлением о признании не действительным отказа, выраженного в письме №13-2597 от 16.04.2019г.; обязании продлить разрешение на строительство от 28.06.2018г.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено МБУ УЖХ ГО г. Уфа РБ, ООО «АРЦАХ», ГОСКОМИТЕТ РБ ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ

Представитель заявителя поддерживает заявленные требования в полном объёме.

Заинтересованное лицо заявленные требования не признает, согласно отзыву в удовлетворении требований простит отказать.

Представитель третьего лица просит вынести законное и мотивированное решение с учетом отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, суд

УСТАНОВИЛ:

Из материалов дела следует, что 28.06.2018 администрацией, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, было выдано разрешение на строительство № 02-03307000-110-2018 на срок до 28.04.2019.

22.03.2019 ООО «БашАрмСтрой» обратилось в администрацию с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство от 28.06.2018 № 02-03307000- 110-2018 до 28.02.2020.

27.03.2019 Администрацией осуществлен выездной осмотр земельного участка с кадастровым номером 02:56:030104:2245, установлено, что работы не ведутся, на участке имеется мусор от разрушенного жилого дома.

27.03.2019 администрация отказала в продлении срока действия разрешения на строительство.

09.04.2019 Общество повторно обратилось с заявлением о продлении срока действия разрешения на строительство, приложив к заявлению извещение о начале строительства от 04.04.2019.

Письмом Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору от 11.04.2019 № 12489 было доведено до сведения отдела архитектуры и градостроительства администрации, что извещение о начале работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная в г. Стерлитамак поступило и зарегистрировано 08.04.2019.

Представителями отдела муниципального контроля администрации на основании заявления отдела архитектуры и градостроительства администрации 12.04.2019 повторно был проведен выездной осмотр земельного участка с кадастровым номером 02:56:030104:2245, расположенного по адресу: <...>, по результатам которого составлен акт осмотра. В ходе проведения осмотра было выявлено, что строительные работы также не ведутся, площадка не ограждена, на участке имеется строительный мусор разрушенного здания.

Письмом Администрации от 16.04.2019 № 13-2597 ООО «Башармстрой» отказано в продлении разрешения на строительство.

Оспариваемый отказ в продлении разрешения на основании п. 7 ст. ч. 21.15 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации мотивирован тем, что строительные работы на земельном участке не ведутся.

Полагая, что отказ Администрации, выраженный в письме от 16.04.2019 за № 13-2597 является не действительным, нарушающим права Застройщика и как следствие подлежащим отмене в силу следующих обстоятельств, заявитель обратился в суд с данным требованием.

В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –АПК РФ), граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление о признании действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (п.4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив представленные документы, суд пришел к выводу о том, что срок обращения заявителем не пропущен.

В силу ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 198, ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для признания ненормативного акта (решения), действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц недействительными (незаконными) необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону и иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании действий (бездействия) органов государственной власти арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемых действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемое действие (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской (иной экономической) деятельности (часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно ч. 18 ГрК РФ, разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи.

Согласно ч. 5 ст. 52 ГрК РФ. в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, с приложением необходимых документов.

В соответствии с п. 7 ч. 21.15 ст. 51 ГрК РФ, наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 настоящего Кодекса, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Администрация в ответ на свой запрос получила письмо Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору от 12.03.2019 № 7932.

Исходя из содержания письма Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору от 12.03.2019 № 7932, полученного отделом архитектуры и градостроительства администрации 25.03.2019, на основании заявления отдела архитектуры и градостроительства администрации представителями отдела муниципального контроля администрации 27.03.2019 был осуществлен выездной осмотр земельного участка с кадастровым номером 02:56:030104:2245, расположенного по адресу: <...>, по результатам которого составлен акт осмотра.

В ходе проведения осмотра было выявлено, что строительные работы не ведутся, на участке имеется строительный мусор разрушенного жилого дома.

По итогам второго обращения Общества, Администрация повторно направила запрос, получила ответ Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору от 11.04.2019 № 12489, о том, что извещение о начале работ по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная в г. Стерлитамак поступило и зарегистрировано 08.04.2019.

Учитывая сведения, изложенные в предыдущем ответе, учитывая период между обращениями (меньше одного месяца), администрация осуществила повторный осмотр, выявила, что строительные работы также не ведутся, площадка не ограждена, на участке имеется строительный мусор разрушенного здания

Согласно акту осмотра отдела муниципального контроля Администрации от 12.04.2019, на земельном участке с кадастровым номером 02:56:030104:2245 площадью 4061 м2 по адресу: <...>, имеется строительный мусор от разрушенного здания, строительные работы не ведутся.

В силу ст. 54 и ст. 49 ГрК РФ, при строительстве многоквартирного жилого дома осуществляется государственный строительный надзор.

Порядок организации и осуществления регионального государственного строительного надзора на территории Республики Башкортостан утвержден постановлением Правительства РБ № 381 от 23.08.2017 г. (далее — Порядок).

Согласно п. 3 Порядка региональный государственный строительный надзор осуществляется Госкомитетом РБ по жилищному и строительному надзору (далее – Госкомитет РБ).

В соответствии с п. 5 Порядка региональный государственный строительный надзор включает в себя: а) организацию и проведение проверок выполнения субъектами надзора обязательных требований, предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных уполномоченными должностными лицами; б) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, а также выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений и привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения; в) организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований; г) организацию и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами надзора; д) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов при осуществлении субъектами надзора своей деятельности; е) проведение ежегодных анализа и оценки эффективности регионального государственного строительного надзора; ж) подготовку на основании результатов деятельности ежегодных докладов об осуществлении регионального государственного строительного надзора, об эффективности такого надзора в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.

В силу п. 8 Порядка организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного строительного надзора производятся с соблюдением требований Федерального закона с учетом особенностей, установленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с настоящим Порядком и административным регламентом исполнения Госкомитетом государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Башкортостан.

Как уже указано, 05.04.2019 г. Госкомитетом РБ было получено извещение о начале строительства № 01 от 04.04.2019 (вх. № 9280 от 08.04.2019 г.) от ООО «Башармстрой» без приложения документов согласно ч. 5 ст. 54 Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ) (далее - извещение).

Согласно извещению объектом капитального строительства выступает Многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная, 60 г. Стерлитамак. Площадь застройки - 761,5 кв.м., строительный объем -20066,1 куб.м., общая площадь квартир - 3452,1 кв.м., количество квартир - 68 шт., количество этажей - 9, количество подъездов - 2. Адрес объекта: 453140, <...>. Разрешение на строительство объекта: № 02-03307000-110-2018 от 28 июня 2018 г. До 28 апреля 2019 г. Администрацией ГО г. Стерлитамак РБ. Начало строительства, реконструкции объекта - апрель 2019 г., окончания - декабрь 2020 г.

По результатам рассмотрения извещения Госкомитетом РБ в адрес ООО «Башармстрой» было направлено письмо об отказе в осуществлении регионального государственного строительного надзора № 14156 от 22.04.2019.

Отказывая в осуществлении регионального строительного надзора, Госкомитет РБ указал, что в соответствии с п. 3.3.12. Административного регламента исполнения Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Башкортостан, утвержденного Приказом №369 от 18.05.2015 года, решение об отказе в осуществлении регионального государственного строительного надзора принимается в следующих случаях:

необходимые для осуществления регионального государственного строительного надзора, не представлены: в полном объеме проектная документация, продленное разрешение на строительство, копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий.

Кроме того, судом установлены следующие обстоятельства:

Согласно отметке о вручении извещения о начале строительства № 01 от 04.04.2019 (вх. № 9280 от 08.04.2019 г.), оно было вручено ведущему специалисту эксперту, старшему государственному инспектору ФИО5 05.04.2019/

В качестве доказательства проведения строительных работ, заявителем в материалы дела представлена копия договора подряда № 08/19-БС от 01.02.2019, заключенного между ООО «БашАрмСтрой», в лице директора ФИО6 и ООО «Баш-Снаб», в лице диектора ФИО7 на выполнение комплекса подготовительных, земляных работ по адресу: Многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная в г. Стерлитамак, согласно прилагаемому локальному сметному расчету.

При этом, адрес, по которому требуется проведение указанных работ в данном договоре не конкретизирован.

При обращении в администрацию городского округа город Стерлитамак с заявлениями о продлении срока действия разрешения на строительство, ООО «БашАрмСтрой» была представлена копия приказа № 13 от 13.02.2019 «О вступлении в должность директора», согласно которому в соответствии с протоколом № 12 от 13.02.2019 Общего собрания участников (или решением единственного участника) ООО «БашАрмСтрой», ФИО6 вступает в должность директора с 13.02.2019.

Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте ФНС России, на основании вышеуказанного протокола Общего собрания участников общества в ЕГРЮЛ отношении ООО «БашАрмСтрой» внесены изменения 19.02.2019 в раздел «сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица».

Таким образом, ФИО6, подписавший договор подряда от имени директора ООО «БашАрмСтрой», фактически не имел полномочий на его подписание.

Согласно представленным в материалы дела копиям актам о приемке выполненных работ от 25.02.2019 подрядчиком ООО «Баш-Снаб» в отчетный период с 01.02.2019 по 25.02.2019 производились работы по уборке строительной площадки от снега и сносу деревьев и кустарников.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 25.03.2019 подрядчиком ООО «Баш-Снаб» в отчетный период с 01.03.2019 по 25.03.2019 производились работы по разборке существующих зданий и вертикальной планировке (земляные работы).

Согласно актам о приемке выполненных работ от 25.04.2019 подрядчиком ООО «Баш-Снаб» в отчетный период с 01.04.2019 по 25.04.2019 производились земляные работы, работы по ограждению строительной площадки, а также работы по устройству оснований под фундаменты и бетонной подготовке.

Однако, в соответствии с п. 2.5. представленного ранее заявителем в материалы дела договора аренды земельного участка от 01.03.2019, заключенного ООО «БашАрмСтрой» с ООО «Арцах», на участке имеются аварийные деревья, подлежащие сносу в установленном порядке. Сведений о наличии на участке существующих зданий, договор аренды земельного участка не содержит.

В связи с этим необходимость в проведении работ по разборке существующих зданий, при отсутствии на данном земельном участке таковых, соответственно отсутствовала.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 25.03.2019 и 25.04.2019, подрядчиком ООО «Баш-Снаб» в отчетные периоды с 01.03.2019 по 25.03.2019 и с 01.04.2019 по 25.04.2019 производились земляные работы.

Однако, согласно разрешению № 61, выданному МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Стерлитамак» на производство земляных работ от 10.04.2019, ООО «БашАрмСтрой» получило право на проведение земляных работ, связанных с выполнением строительных работ для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Железнодорожная, 60 только в период с 11.04.2019 до 24.04.2019.

Кроме того, факт проведения земляных работ опровергается фототаблицами, приложенными к актам осмотра земельного участка от 27.03.2019 и 12.04.2019, представленным администрацией в материалы дела, поскольку наличие выемки грунта и углубления на земельном участке в них не зафиксировано. Иной технической документации, подтверждающей выполнение данных работ заявителем, не представлено.

Вместе с тем, извещение о начале строительства ООО «БашАрмСтрой» было представлено в адрес Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору только 05.04.2019 г.

При этом, согласно ч. 5 ст. 52 ГрК РФ, в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещение о начале таких работ, с приложением необходимых документов.

Таким образом, в силу ч. 5 ст. 52 ГрК РФ строительство соответственно должно было быть начато не ранее 16.04.2019.

В силу ст. 54 и ст. 49 ГрК РФ, при строительстве многоквартирного жилого дома предусмотрен государственный строительный надзор.

В связи с этим отсутствуют достаточные основания полагать, что в период с 01.03.2019 по 09.04.2019 (день подачи ООО «БашАрмСтрой» заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения) заявителем проводились какие-либо работы.

Работы по уборке строительной площадки от снега и сносу деревьев и кустарников не могут быть признаны строительством, исходя из правового смысла определения строительства, данного в пункте 13 статьи 1 ГрК РФ. Данные доводы подтверждаются судебной практикой (постановление 4 Арбитражного апелляционного суда от 16.10.2019 по делу № А19- 1044/2019).

Кроме того, у заявителя имелись законные основания приступить к осуществлению строительных работ с момента получения разрешения на строительство.

Направление извещения о начале строительства в адрес Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору не может расцениваться как факт начатого строительства.

В ходе судебного разбирательства Общество заявило о намерении урегулировать спор мирным путем. Однако мирным способом урегулировать спор не удалось, поскольку выявлено, что земельный участок с кадастровым номером 02:56:030104:2245 частично расположен на территории санитарно – защитной зоны от железной дороги. Указанное обстоятельство препятствует выдаче нового разрешения на строительство.

Поскольку вышеизложенный довод не является основанием для оспариваемого отказа, суд не находит оснований для правовой оценки данного обстоятельства.

Оценив представленные документы и позиции сторон, суд пришел к выводу, что оспариваемый ответ №13-2597 от 16.04.2019г. изготовлен заинтересованным лицом в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерацию, сведения, изложенные в письме, не нарушают права и законные интересы заявителя, не возлагают на него обязанностей, не предусмотренных нормами земельного законодательства.

Судом рассмотрены все доводы заявителя, однако они не могут служить основанием для удовлетворения заявления, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШАРМСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании не действительным отказа, выраженного в письме №13-2597 от 16.04.2019г.; обязании продлить разрешение на строительство от 28.06.2018г. – отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Г.Р. Мигранова