СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 января 2023 г. по делу № А26-60/2022

Арбитражный суд Республики Карелия (АС Республики Карелия) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1212/2022-63471(2)

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-60/2022
г. Петрозаводск
19 января 2023 года
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Конструкция» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Фонда капитального ремонта Республики Карелия (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 46158 руб. 70 коп., в том числе:

- 42 520 руб. 25 коп. – неустойки по договору подряда от 10.06.2020 № 16/2020-р, начисленной за период с 16.10.2020 по 03.11.2020,

- 3 638 руб. 45 коп. – неустойки по договору подряда от 18.06.2020 № 18/2020-р, начисленной за период с 15.11.2020 по 16.11.2020,

а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1719 руб.

3. В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Конструкция» отказать.

4. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Киселева О.В.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 10.03.2022 8:26:00

Кому выдана Киселева Ольга Васильевна