Решение от 27 февраля 2023 г. по делу № А12-21765/2022

Арбитражный суд Волгоградской области


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


г. Волгоград Дело №А12-21765/2022

«27» февраля 2023 года


Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 27 февраля 2023 года


Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Чуриковой Натальи Владимировны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кисловой С.И., Косьяненко К.С., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройпроектреставрация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница № 3", Волгоград (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности,

от ответчика – ФИО2, ФИО3 по доверенности.


В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Стройпроектреставрация" к государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница № 3", Волгоград о взыскании задолженности по контракту №09-82.3ЭА от 30.04.2021 в размере 200 031 руб. 20 коп., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 7 001 руб.

Требования истца мотивированны тем, что им были выполнены работы по договору подряда, которые не были оплачены ответчиком.

Ответчик исковые требования не признал по причине отсутствия оснований для привлечения к имущественной ответственности.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд, -

УСТАНОВИЛ:

Как следует из искового заявления, 30.04.2021 между ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3» (заказчик) и ООО «Стройпроектреставрация» (исполнитель) был заключен контракт №09-82.ЗЭА на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания стационара ГБУЗ «ВОКБ №3», расположенного по адресу: <...>.

23.07.2021 заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

23.08.2021 сторонами подписан акт №1 выполненных работ по форме КС-2, в соответствии с которым подрядчик сдал, а заказчик принял работы по капитальному ремонту кровли здания стационара ГБУЗ «ВОКБ № 3» на общую сумму 236 759,96 рублей.

Однако, при приемке выполненных работ в акте №1 от 23.08.2021 была указана только стоимость выполненных работ, стоимость строительных материалов, затраченных для выполнения принятых работ в акте не учтена. В частности, не учтена стоимость затраченного наплавляемого кровельного материала Техноэласт в общей сумме 200 031,20 руб.

В связи с указанными обстоятельствами ООО «Стройпроектреставрация» письмом №15/12-02 от 15.12.2021 направило ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3» акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в которых отражено, что при производстве работ по контракту Подрядчик использовал наплавляемый кровельный материал Техноэласт и указано количество использованного материала.

Вместе с тем, акт на сумму 200 031,20 руб. ответчиком не подписан и оплата не произведена, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Изучив материалы дела, доводы сторон и собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.

Порядок судебной защиты нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов осуществляется в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поэтому предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Возникшие между сторонами настоящего спора правоотношения регулируются параграфом 1, 3 главы 37 ГК РФ («подряд», «строительный подряд»).

В соответствии с пунктом 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В пункте 1 ст. 706 ГК РФ указано, что если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно ч. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

Стоимость контракта определена сторонами в п. 3.1 и составила 3 509 655 руб. 82 коп.

В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Согласно статье 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

Цена договора подряда после его заключения может быть изменена по соглашению сторон, или на условиях договора, или в установленном законом порядке (пункт 2 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 5, 6 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ряде случаев у сторон может возникнуть необходимость изменить договорную цену. Например, это касается случаев, когда в процессе исполнения договора появились обстоятельства, из-за которых выполнение работы по прежней цене становится невыгодным той или иной стороне (изменение стоимости материалов и оборудования, уровня инфляции, рыночных или нормативно установленных индексов цен, коэффициентов и т.п.).

Стороны могут согласовать в договоре следующие способы изменения цены:

- изменение цены по соглашению сторон;

- одностороннее изменение цены;

- автоматическое изменение цены при наступлении определенных условий.

Цена может быть изменена по соглашению сторон (пункт 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо по требованию подрядчика в следующих случаях:

- при согласовании твердой цены - в связи с существенным изменением обстоятельств, на которое стороны не рассчитывали (абзац 2 пункта 6 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- при согласовании приблизительной цены - в порядке, установленном пунктом 5 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение цены так же, как и других условий договора, возможно в судебном порядке по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 450 и статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Соглашение об изменении цены договора подряда заключается в той же форме, что и договор (пункт 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации). При заключении договора в письменной форме изменение его условий осуществляется в такой же форме, например путем подписания дополнительного соглашения к договору (пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Соглашение об изменении цены может быть заключено в любой момент в течение срока действия договора. Однако допускается согласование изменения цены и после выполнения работ. Так, подписание сторонами соглашения о выполнении дополнительных работ после их фактического выполнения будет означать согласие заказчика на выполнение этих работ и увеличение цены.

Если цена по договору определяется в соответствии со сметой, то для изменения цены необходимо внести соответствующие корректировки в смету. Смета может быть включена в текст дополнительного соглашения или оформлена в виде приложения к нему. Изменение цены по видам работ в пределах сметной стоимости также должно быть согласовано сторонами.

В рассматриваемом случае, цена контракта является твердой и составила 3 509 655 руб. 82 коп. (п. 3.1), кроме того включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, производимые в процессе выполнения работ в соответствии со сметной документацией, стоимость материалов и оборудования.

Работы должны быть выполнены подрядчиком в срок по 01.08.2021 (п. 4.2).

23.07.2021 заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком.

23.08.2021 сторонами подписан акт №1 выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 236 759,96 руб.

Вместе с тем, при приемке выполненных работ в акте №1 от 23.08.2021 на общую сумму 236 759,96 руб., подрядчиком не была включена стоимость затраченного наплавляемого кровельного материала Техноэласт в общем размере 200 031,20 руб., в связи с чем, письмом от 15.12.2021 заказчику был предъявлен соответствующий акт по форме КС-2 на указанную сумму, который ответчиком не подписан.

Доводы ответчика, свидетельствующие об отсутствии оснований в оплате материалов Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП использованных подрядчиком, по причине их не согласования в смете сторонами, суд находит необоснованными.

Письмами №12/07-02 от 12.07.2021, №06/08-03 от 06.08.2021, №10/08-01 от 10.08.2021 ООО «Стройпроектреставрация» просило согласовать замену, предусмотренных контрактом материалов Техноэласт ХПП и Техноэласт ЭКП на кровельные материалы с улучшенными характеристиками Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП без увеличения стоимости.

Письмом № 01-22-7668 от 11.08.2021 ГБУЗ «ВОКБ №3» согласовало замену на кровельные материалы с улучшенными характеристиками Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП без увеличения стоимости материалов.

Стоимость кровельных материалов, указанных в сметном расчете и акте выполненных работ № 2 от 23.08.2021, справке о стоимости выполненных работ № 2 от 23.09.2021 совпадают.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 39 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2018)» утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018, если результат выполненных подрядчиком работ находится у заказчика, у него отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может им использоваться, нарушение подрядчиком установленного контрактом срока выполнения работ не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ.

Доказательств свидетельствующих, что использование подрядчиком кровельного материала Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП ухудшило качество работ, ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ суду не представлено. Претензий к качеству, не заявлено.

По указанным основаниям, с учетом непредставления ответчиком доказательств оплаты выполненных работ, заявленное истцом требование о взыскании задолженности в размере 200 031 руб. 20 коп., подлежит удовлетворению.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 101, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167 - 170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница №3", Волгоград (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стройпроектреставрация" (ИНН <***>, ОГРН <***>) долг в размере 200 031 руб. 20 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 001 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.


Судья Н.В. Чурикова