Резолютивная часть решения от 4 марта 2020 г. по делу № А28-7166/2019

9/2020-31375(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А28-7166/2019
г. Киров
04 марта 2020 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Покрышкиной Ю.Е.

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 603950, <...>) в лице филиала «Кировэнерго» (адрес филиала: <...>)

к акционерному обществу «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610006, <...>)

о взыскании 111 045 рублей 22 копеек и по встречному исковому заявлению

акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 610006, <...>)

к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 603950, <...>) в лице филиала «Кировэнерго» (610000, <...>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Мурыгинский песчаный карьер» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 610020, <...>, кабинет 1),

о взыскании 60 403 рублей 96 копеек

при участии в судебном заседании представителей:

от истца (по первоначальному иску): ФИО2 по доверенности от 25.11.2019 № Д-КР/391 (сроком по 30.04.2020);

от ответчика (по первоначальному иску): Пелевина Г.С., по доверенности от 09.01.2020 № 2030 (сроком по 31.12.2020),

от третьего лица: ФИО4, директор, на основании паспорта и выписки из ЕГРЮЛ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

по первоначальному иску: исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610006, <...>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 603950, <...>) в лице филиала «Кировэнерго» (адрес филиала: <...>) 111 045 (сто одиннадцать тысяч сорок пять) рублей 22 копейки неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, 4 331 (четыре тысячи триста тридцать один) рубль 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины, всего: 115 376 (сто пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 22 копейки.

По встречному иску: исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 603950, <...>) в лице филиала «Кировэнерго» (адрес филиала: <...>) в пользу акционерного общества «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610006, <...>) 49 475 (сорок девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 59 копеек неосновательного обогащения, 647 (шестьсот сорок семь) рублей 43 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.04.2019 по 30.05.2019 (на сумму 58 637 рублей 75 копеек), 1 171 (одна тысяча сто семьдесят один) рубль 48 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.04.2019 по 30.07.2019 (на сумму 49 475 рублей 59 копеек), 2 052 (две тысячи пятьдесят два) рубля 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины, всего: 53 346 (пятьдесят три тысячи триста сорок шесть) рублей 50 копеек.

Произвести зачет требований по первоначальному и встречному искам.

Взыскать с акционерного общества «Электромашиностроительный завод «Лепсе» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610006, <...>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 603950, <...>) в лице

филиала «Кировэнерго» (адрес филиала: Кировская область, г.Киров, ул.Спасская, д. 51) 62 029 (шестьдесят две тысячи двадцать девять) рублей 72 копейки.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья Ю.Е. Покрышкина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 5:40:01

Кому выдана Покрышкина Юлия Евгеньевна