Резолютивная часть решения от 12 декабря 2022 г. по делу № А07-33426/2022

1 2111213_6100839



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-33426/2022
г. Уфа
12 декабря 2022 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гумирой Р.Р., рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о внесении в контракт № 1401957 от 27.08.2020 г. заключенный между МУП «Водоканал» ООО «Дортрансстрой» на выполнение работ по объекту «Строительство очистных сооружений канализации в г. Белорецк», следующие изменения абзац первый пункта 2.1. контракта изложить в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по контракту:

- начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента передачи генеральном подрядчику строительной площадки под строительство;

- окончание работ: 01 ноября 2023 года»,

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» удовлетворить.

Внести изменения в государственный контракт от 27 августа 2020 года № 1401957, заключенный между муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» и обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой», изложив п. 2.1. в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ по контракту:

- начало работ в течение 3 календарных дней с момента передачи генеральному подрядчику строительной площадки под строительство;

- окончание работ: 01 ноября 2023 года».

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.


Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья А.А. Исхакова