Резолютивная часть решения от 4 февраля 2019 г. по делу № А39-7639/2018

18/2019-5254(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-7639/2018
город Саранск
04 февраля 2019 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску

государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия", г.Саранск

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЭС-Проект", г.Саранск,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика – акционерное общество «Проектный институт «Мордовстройпроект»,

об обязании исполнить обязательство в натуре по государственному контракту № 19/17-ОПР от 21.11.2017 в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу решения суда, а в случае неисполнения судебного акта взыскать судебную неустойку по день фактического исполнения судебного акта; о взыскании договорной неустойки в сумме 374 647 рублей,

при участии

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 27.08.2018, от ответчика: ФИО3, директора,

от третьего лица: ФИО4, генерального директора, ФИО5, представителя по доверенности от 22.10.2018, ФИО6, представителя по доверенности от 29.11.2018,

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЭС-Проект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.03.2008) в пользу государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) неустойку в сумме 100000 рублей и судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 14214 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ИНН <***>, г.Саранск Республика Мордовия) из федерального бюджета 2279 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 1920 от 29.08.2018. Справку на возврат государственной пошлины выдать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Л. Никишина