Решение от 24 ноября 2020 г. по делу № А53-28396/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-28396/20
24 ноября 2020 года.
г. Ростов-на-Дону


Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2020 г.

Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2020 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчук И. С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «711 Военпроект» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к федеральному государственному казенному учреждению «2 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6895, г. Ростов-на-Дону)» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта,

при участии:

от истца: представитель не явился,

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 01.11.2019,

установил:

ОАО «711 Военпроект» обратилось в суд с иском к ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта от 04.09.2019.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился, явку своего представителя не обеспечил.

Ответчик по иску возражал.

Судом удовлетворено ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом правил статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Оцени представленные доказательства и доводы сторон в их совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

04.09.2019 между ОАО «711 Военпроект» (подрядчик) и ФГКУ «2 ЦЗЗ войск национальной гвардии» (заказчик) по итогам аукциона, на основании протокола рассмотрения заявок заключен государственный контракт № 1920180100032000000000000/10-19/ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ.

Согласно пункту 1.1. контракта, подрядчик обязуется выполнить в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему контракту инженерные изыскания, техническое обследование существующих зданий и сооружений, проектную документацию, работы по получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, (далее - проектная документация); подготовить рабочую документацию на объект, в сроки, указанные в приложении № 3 к настоящему контракту, и передать результаты выполненных работ заказчику в соответствии с настоящим контрактом, а заказчик обязуется принять выполненные работы, в порядке указанном в пунктах 7.1 настоящего контракта и оплатить результаты работ в порядке, указанном в пункте 3.1 настоящего контракта, по ценам, указанным в приложении № 4 к настоящему контракту.

Согласно пункту 2.1. контракта, объем и содержание работ определены заданием на проектирование объекта капитального строительства (далее - задание на проектирование), (приложение № 1 к контракту), заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение № 2 к контракту), разработанным на основе задания на инженерные изыскания, программой инженерных изысканий, и контрактом (далее - задание на выполнение инженерных изысканий).

Согласно пункту 2.2. контракта, сроки разработки программы инженерных изысканий, начала выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, окончания выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, получения заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации определены графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту) (далее - график выполнения работ), а сроки и размеры оплаты выполненных в соответствии с контрактом работ (за исключением сроков и размеров оплаты выполненных работ в случае досрочного прекращения контракта) - графиком оплаты выполненных работ (приложение № 4 к контракту) (далее - график оплаты выполненных работ).

Согласно пункту 2.3. контракта, изменение графика исполнения контракта не допускается, за исключением:

2.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств о которых сторонам не было известно на дату заключения контракта (в том числе обстоятельств, связанных со сносом самовольных построек, расположенных на указанном в пункте 1.2.3 контракта земельном участке и выявленных в процессе исполнения контракта, переносом и (или) переустройством инженерных сетей, электрических сетей, сведения о которых отсутствовали на дату заключения контракта), вследствие которых надлежащее исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных контрактом, стало невозможным в сроки, установленные графиком выполнения работ. В этом случае изменение графика исполнения контракта осуществляется по соглашению сторон в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 контракта.

2.3.2. Внесения заказчиком изменений в задание на проектирование и (или) задание на выполнение инженерных изысканий, которые влекут изменение сроков начала и окончания подготовки проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, определенных графиком выполнения работ. В этом случае изменение графика выполнения работ осуществляется по соглашению сторон в порядке, предусмотренном пунктом 12.7 контракта.

Согласно пункту 2.7. контракта срок исполнения контракта - начинается с момента заключения настоящего контракта сторонами и оканчивается через 450 (четыреста пятьдесят) календарных дней, с момента подписания настоящего контракта сторонами.

Таким образом, срок исполнения контракта – до 27.11.2020.

Согласно пункту 2.8. контракта, срок действия контракта - начинается с момента заключения настоящего контракта сторонами и заканчивается через 480 (четыреста восемьдесят) календарных дней, с момента подписания настоящего контракта сторонами.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, отсутствием доказательств их частичного выполнения, заказчику стало очевидно, что к оговоренной дате работы по контракту истцом не будут выполнены. В связи с чем 07.07.2020 заказчиком принято оспариваемое решение об отказе от исполнения спорного контракта.

Данное решение также 07.07.2020 было направлено в адрес истца и получено им 08.07.2020, 09.08.2020 информация о прекращении контракта размещена на сайте.

Истец считает, что решение о расторжении контракта являлось незаконным, необоснованным, поскольку подрядчик продолжал выполнять работы, срок завершения которых не истек.

Истец заявляет, что окончил часть работ по первому этапу контракта, а именно произвел инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-метеорологические изыскания, сейсмическое микрорайонирование. Стоимость выполненных работ составляет 15 604 680 руб.

Истец также заявляет, что провел обмерные работы и обследования зданий и сооружений, стоимость которых составляет 2 990 164,80 рублей

Эти обстоятельства подтверждают, по мнению истца, что на момент вынесения решения об одностороннем отказе, истец проводил выполнение работ, в связи с чем отказ ответчика от исполнения контракта по основанию, что подрядчик не приступил к выполнению работ, не обоснован.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Правовая природа анализируемых правоотношений сторон квалифицируется как отношения, регулируемые нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде (глава 37 Кодекса) и нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 7заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При этом, нормами статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен один из важнейших принципов обязательственных правоотношений, согласно которому обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Кодекса).

Защита нарушенных прав участника договорных отношений может осуществляться путем одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик в судебном заседании заявил, что истец не выполнил работы согласно утверждённых сроков, доказательств направления ответчику актов о сдаче приемки проектно-изыскательских работ от 14.02.2020 не представил.

Согласно пункту 4.1.2. контракта предусмотрено, что заказчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней обеспечить доступ подрядчика на указанный в пункте 1.2.3 контракта земельный участок в целях выполнения инженерных изысканий после предоставления в адрес заказчика письменного уведомления (по почте, факсом, телеграфом) о начале проведения инженерных изысканий с указанием в уведомлении должностей, фамилии, имени, отчества специалистов, которые будут задействованы на строительной площадке объекта с приложением копий паспорта каждого специалиста, исчерпывающего перечня наименования техники, которая будет применяться специалистами на строительной площадке объекта для обеспечения пропускного режима.

Соответствующий допуск ответчиком не согласовывался. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Согласно утвержденному графику производства инженерных изысканий, подрядчик должен выполнить:

инженерно-геодезические работы: полевые – 10.11.2019, отчет – 20.01.2020;

инженерно-геологические изыскания: полевые – 24.12.2019, отчет – 15.02.2020;

инженерно-экологические изыскания: полевые – 11.12.2019, отчет – 17.02.2020;

инженерно-метеорологические изыскания: полевые – 24.11.2019, отчет – 10.02.2020;

сейсмическое микрорайонирование: полевые – 24.11.2019, отчет – 10.02.2020;

обследования зданий и сооружений: полевые – 30.11.2019, отчет – 21.01.2020.

Согласно пункту 4.3.1. контракта предусмотрено, что подрядчик обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания контракта представить заказчику для утверждения программу выполнения инженерных изысканий, а также, при наличии замечаний заказчика, устранить их в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня их получения и передать заказчику доработанную программу выполнения инженерных изысканий.

Программа на согласование заказчику не представлена. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Таким образом, истец даже не приступил к выполнению работ, следовательно, акты от 14.02.2020 не могут подтверждать выполнение работ.

Материалами дела подтверждается, что в адрес подрядчика неоднократно направлялись уведомления о выполнении работ, а также требования о предоставлении графика выполнения проектно-сметной документации (письма № 926 от 08.10.2019, №102 от 04.02.2020, №138 от 12.02.2020, №233 от 04.03.2020, № 244 от 06.03.3030, №438 от 18.05.2020).

Согласно пункту 12.11.2 контракта, заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по контракту при существенном нарушении подрядчиком срока (более чем на 1/3 срока) окончания выполнения работ, предусмотренного контрактом.

В связи с чем, 07.07.2020 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем он уведомил подрядчика 07.07.2020 (уведомление получено ответчиком 08.07.2020).

09.07.2020 информация об одностороннем отказе от исполнения контракта размещена на официальном сайте государственных закупок в сети интернет.

Исходя из представленных в материалы дела доказательств следует, что 05.06.2020 истец только запросил предоставить утвержденный генплан военного городка для написания программы работ по инженерным изысканиям.

Таким образом, на момент принятия решения об отказе ответчику было очевидно, что работы не будут выполнены в срок.

После принятия решения об отказе от подрядчика также не представлены доказательства выполнения работ.

Материалами дела подтверждается, что по состоянию на 07.07.2020 истец нарушил сроки проведения этапов работ. Представленный утвержденный график выполнения инженерных работ не соблюден. На момент принятия решения об отказе было очевидно, что работы не будут выполнены в срок.

Доказательств фактического выполнения работ по спорному контракту и их предъявления заказчику в феврале 2020 года истцом в материалы дела не представлено.

В связи с установленными обстоятельствами дела, оснований для удовлетворения иска не имеется. В связи с чем, в удовлетворении требований надлежит отказать.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина квитанцией об оплате от 17.09.2020 в размере 6 000 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяМеленчук И. С.