СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 ноября 2022 г. по делу № А45-18889/2022

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

28/2022-299378(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-18889/2022
г. Новосибирск
16 ноября 2022 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой Д.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик" (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Бим инжиниринг" (ОГРН <***>), г. Томск, д. Лоскутово,

о взыскании неустойки в сумме 1 425 460 рублей, убытков в сумме 1 836 573 рублей 04 копеек, упущенной выгоды в сумме 4 640 629 рублей 15 копеек,

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность № 23 от 23.06.2021, паспорт, диплом;

от ответчика: Мячик А.Н., доверенность 23.08.2022, паспорт, удостоверение адвоката,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик" от исковых требований о взыскании убытков в сумме 1 836 573 рублей 04 копеек, упущенной выгоды в

сумме 4 640 629 рублей 15 копеек. Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бим инжиниринг" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик" (ОГРН <***>) неустойку в размере 1 326 338 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 25360 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик" (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 24 680 рублей 60 копеек.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 6:04:02

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна