Резолютивная часть решения от 11 сентября 2023 г. по делу № А35-8256/2022Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 465/2023-113170(4) АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А35-8256/2022 11 сентября 2023 года г. Курск Арбитражный суд Курской области в составе судьи А.И. Шумакова, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета дорожного хозяйства города Курска (305000, Курская область, Курск город, Ленина улица, дом 2, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 10.09.2019, ИНН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Континенталь" (305000, область Курская, город Курск, площадь красная, дом 2/4, офис 2, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 17.03.2020, ИНН: <***>) о взыскании неустойки в размере 158 972 руб. 67 коп., В судебном заседании приняли участие представители: От истца – ФИО2 по доверенности от 26.06.2023. От ответчика – ФИО3 по доверенности от 07.10.2022. Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Континенталь" в пользу Комитета дорожного хозяйства города Курска неустойку (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 16.08.2021 года № 1/2021-ТР в размере 92 270 руб. 06 коп. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья А.И. Шумаков Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.09.2022 10:36:00 Кому выдана Шумаков Александр Иванович Суд:АС Курской области (подробнее)Истцы:Комитет дорожного хозяйства города Курска (подробнее)Ответчики:ООО СК "Континенталь" (подробнее)Судьи дела:Шумаков А.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
