Решение от 11 сентября 2020 г. по делу № А07-6579/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-6579/2020
г. Уфа
11 сентября 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 07.09.2020

Полный текст решения изготовлен 11.09.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ТЕХНИКА" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ГРУППА 100" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неотработанного аванса в размере 2000 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 49 202 руб. 93 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца, от ответчика – явки нет, уведомлены;

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ТЕХНИКА" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГРУППА 100" о взыскании неотработанного аванса в размере 2000 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 49 202 руб. 93 коп.

Ответчик отзыв по существу спора не представил, позицию по иску не выразил.

В соответствии с частью 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. В случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом ответчик, исходя из положений статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несет риск не совершения им соответствующих процессуальных действий.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ граждан в Арбитражный суд Республики Башкортостан по распоряжению председателя суда был ограничен с 19.03.2020 по настоящее время.

На основании изложенного судебные заседания по делу от 14.05.2020, от 04.06.2020, от 03.08.2020 и от 03.09.2020 проведено судом без участия представителей сторон.

Определением суда от 03.09.2020 суд отложил судебное разбирательство на 07.09.2020, при этом указал на проведение судебного заседания 07.09.2020 с личной явкой представителей сторон.

Стороны явку в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте его проведения уведомлены надлежащим образом, в том числе путем публичного размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет.

От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Дело рассмотрено в отсутствие истца и ответчика по правилам ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Из материалов дела следует, что между ООО Новая техника» (генеральный подрядчик) и ООО «Группа 100» (подрядчик) заключен договор подряда № К-3/2019 от 07.10.2019, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить по заданию генерального подрядчика строительные работы по объекту «Детский сад на 95 мест с. Куяново Краснокамский район Республики Башкортостан», а генеральный подрядчик обязуется принять выполненные подрядчиком работы и оплатить их.

В силу п. 2.1 календарные сроки выполнения работ по договору: начало работ в течение 7 календарных дней с момента передачи подрядчику строительной площадки под строительство, окончание работ 15.12.2019 г.

Согласно п. 2.2 договора сроки завершения отдельных видов работ определяются графиком производства работ, утвержденным подрядчиком и согласованным генеральным подрядчиком.

07.10.2019 истец передал ответчику строительную площадку для производства работ по акту от 07.10.2019.

На основании выставленного подрядчиком счета № 1 от 10.10.2019 истец платежным поручением № 446 от 18.10.2019 перечислил ответчику аванс в размере 2000 000 руб.

В силу п. 15.2.1 договора генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае если подрядчик не приступает к исполнению договора или нарушает сроки завершения отдельных видов работ более чем на 30 дней, а также нарушает срок, установленный генеральным подрядчиком для устранения недостатков работ более чем на 15 дней.

Истец указывает, что в установленные договором сроки ответчик к выполнению работ не приступил, в связи с чем истец 29.11.2019 на основании п. 15.2.1 договора направил ответчику уведомление об отказе от договора и возврате ранее перечисленного аванса. Указанное письмо ответчиком не было получено, вернулось в адрес истца.

Ответчиком перечисленный аванс добровольно возвращен не был, претензия истца также была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со ст. 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением, либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск; определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших.

Согласно ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

При квалификации спорных отношений суд приходит к выводу, что между сторонами возникли обязательственные отношения, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Проанализировав условия договора № К-3/2019 от 07.10.2019, суд оснований для признания его незаключенным не находит, все существенные условия договора подряда сторонами согласованы.

Фак перечисления истцом аванса в размере 2000 000 руб. подтвержден материалами дела.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, ответчик обязан был по требованию заказчика возвратить перечисленный аванс.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчиком доказательств возврата аванса в размере 2000 000 руб. не представлено.

По смыслу ч. 1 ст. 64, ч.ч. 1, 2 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, с учетом представленных сторонами доказательств, обосновывающих требования и возражения лиц, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Ответчик определение суда получил, что подтверждается почтовым уведомлением.

Между тем, в нарушение положений ст.ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, считаются признанными ответчиком, поскольку эти обстоятельства ответчиком прямо не оспорены.

Суд расценивает процессуальное бездействие ответчика как признание фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец, что допускает применение положений ч. 5 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания задолженности подлежат полному удовлетворению в размере 2000 000 руб.

Истец также заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 49 202 руб. 93 коп., начисленных за период с 18.10.2019 по 01.02.2020.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет истца судом признан неверным в связи с неправильным определением периода начисления.

Истец насчитывает проценты с даты перечисления аванса, то есть с 18.10.2019.

Вместе с тем истец сам же в иске и указывает, что уведомление об отказе от договора было направлено ответчику только 29.11.2019. Таким образом, истец заявивший отказ от договора только 29.11.2019, не вправе начислять проценты ответчику за более ранний период.

Согласно отслеживанию почтовых отправлений с официального сайта ФГУП «Почта России» уведомление истца об отказе от договора (почтовое отправление с почтовым идентификатором 45002241068613 ответчику вручено не было, вместе с тем неудачная попытка вручена была произведена 03.12.2019.

В связи с изложенным суд полагает правильным определить период начисления процентов с 03.12.2019 по 01.02.2020. За указанный период размер процентов составляет 21 038 руб. 55 коп.

При таких обстоятельствах требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в размере 21 038 руб. 55 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца и ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ТЕХНИКА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГРУППА 100" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ТЕХНИКА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 2000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 21 038 руб. 55 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 32 789 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Э.Р. Шамсутдинов