Резолютивная часть решения от 18 сентября 2023 г. по делу № А07-6239/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-6239/22
г. Уфа
18 сентября 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к открытому акционерному обществу Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 700 000 руб. долга по договору строительного субподряда № 24/20 от 02.12.2020, пени в размере 223 300 руб., начисленной за период с 26.02.2021 по 10.01.2022

встречное исковое заявление о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" 210 000 руб. неустойки, начисленной за период с 01.01.2021 по 01.01.2022.

третье лицо: ООО Управление дорожного хозяйства РБ (450078, <...>), государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства РБ

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 633 750 руб. долга по договору строительного субподряда № 24/20 от 02.12.2020, пени в размере 91 260 руб., начисленной за период с 20.08.2021-10.01.2022, а также 16 856 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" отказать.

Встречные исковые требования открытого акционерного общества Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу открытого акционерного общества Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 210 000 руб. неустойки, начисленной за период с 12.01.202105.08.2021.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

В результате зачета удовлетворенных первоначальных и встречных требований взыскать с открытого акционерного общества Производственное предприятие "Башсельэнерго" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 531 866 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 4871 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова