Резолютивная часть решения от 26 октября 2020 г. по делу № А83-13535/2019

1191_574350

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-13535/2019
26 августа 2020 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Радвановской Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску МКУ УКС Администрации г. Ялты Республики Крым к Обществу с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012», при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – Администрации г. Ялты Республики Крым, ИП ФИО3, о взыскании денежных средств,

по встречному исковому заявлению ООО «ФИО2 2012» к МКУ УКС Администрации г. Ялты Республики Крым о взыскании задолженности

с участием представителей участников процесса: от истца (по первоначальному исковому заявлению) – не явился;

от ответчика (по первоначальному исковому заявлению) – ФИО4, представитель по доверенности б/н от 11.10.2019г.;

от третьих лиц – не явились;

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Муниципального казенного учреждения Управление капитального строительства Администрации г. Ялты Республики Крым (ОГРН <***>, ИНН <***>) пеню в размере 301 119.33 руб..

3. В удовлетворении оставшейся части иска отказать 4. Встречный иск удовлетворить частично.

5. Взыскать с Муниципального казенного учреждения Управление капитального строительства Администрации г. Ялты Республики Крым (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 820 869.73 руб., пеню за период с 22.02.2018 по 25.10.2019 в размере 50 004.65 руб., производить исчисление пени на сумму основного долга, исчисленную из расчета одна трехсотая действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная с 26.10.2019 по день фактического исполнения обязательств, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 19 869.00 руб..

5. В удовлетворении оставшейся части встречного иска отказать.

6. Произвести взаимозачет встречных требований, в результате которого взыскать с Муниципального казенного учреждения Управление капитального строительства Администрации г. Ялты Республики Крым (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012» (ОГРН <***>, ИНН <***>) всего 569 755.05 руб..

7. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 2012» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 488.00 руб..

8. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

9. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья Ю. А. Радвановская