Резолютивная часть решения от 13 сентября 2022 г. по делу № А83-11144/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-11144/2022
13 сентября 2022 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Островского А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «БауМикс» (ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Международный строительный концерн Нео Крым» (ОГРН <***>)

о взыскании, с участием представителей сторон: от истца – ФИО2 директор на основании решения, паспорт; от ответчика – ФИО3 по доверенности от 08.08.2022, диплом, паспорт;

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Международный строительный концерн Нео Крым» о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ – удовлетворить.

2. Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «БауМикс» – удовлетворить частично.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Международный строительный концерн Нео Крым» (ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БауМикс» (ОГРН <***>) сумму договорной неустойки в размере 82 805,97 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 992,15 рублей.

4. В удовлетворении иска в остальной части – отказать.

5. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Международный строительный концерн Нео Крым» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 696,36 рублей.

6. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «БауМикс» (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 170,55 рублей, уплаченную платежным поручением № 251 от 30.05.2022.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения.


Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья А.А. Островский