Решение от 29 ноября 2022 г. по делу № А04-7705/2022

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



7/2022-98357(1)



Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


резолютивная часть

Дело № А04-7705/2022
г. Благовещенск
29 ноября 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального

учреждения «Городское управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Рост Жилищного Сервиса» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 5 525 102,70 руб.

При участии в заседании: от истца: ФИО2 – дов. от 12.07.2021 сроком на 2 года, паспорт, диплом

от ответчика: ФИО3 – дов. от 20.10.2022 № 6 сроком на 3 года, паспорт, диплом установил:

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рост Жилищного Сервиса» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по муниципальному контракту № 0102/2020 от 21.04.2020 по выполнению работ по ремонту ул. Калинина от ул. Институтская до ул. Воронкова штраф за


ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 5 000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с 16.10.2020 по 06.12.2020 в сумме 34 792 руб. 30 коп., штраф в связи с односторонним отказом от исполнения контракта в сумме 970 000 руб. (всего 1 009 792,30 руб.).

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рост Жилищного Сервиса» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 11 617 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Н.С.Заноза

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.11.2021 22:30:48

Кому выдана Заноза Наталья Сергеевна



Суд:

АС Амурской области (подробнее)

Истцы:

МУ "Городское управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Рост Жилищного Сервиса" (подробнее)

Иные лица:

Управление Федеральной налоговой службы России по Амурской области (подробнее)

Судьи дела:

Заноза Н.С. (судья) (подробнее)