Резолютивная часть решения от 14 февраля 2024 г. по делу № А73-9247/2023

142/2024-21438(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-9247/2023
г. Хабаровск
14 февраля 2024 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Гидро строй» (ОГРН <***>,

ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 182 000 руб. (с учетом уточнения)

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент»

к обществу с ограниченной ответственностью «Гидро строй» о взыскании 120 265 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гидро строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение срока оплаты выполненных работ по договору от 10.06.2022

№ 31/22-ЮД за период с 18.04.2023 по 22.01.2024 в размере 182 000 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному иску в сумме 13 253 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гидро строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору от 10.06.2022 № 31/22-ЮД за период

с 22.12.2022 по 14.03.2023 в размере 53 950 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску в сумме 2 067 руб.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

Произвести зачет встречных однородных требований, по результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ю-девелопмент» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гидро строй» денежные средства в размере 139 236 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья К.А. Полегкий