СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 марта 2024 г. по делу № А57-23457/2022

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1032/2024-71498(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

город Саратов Д ело № А57-23457/2022 15 марта 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317645100044513, ИНН <***>), город Энгельс, Саратовская область, задолженность по договору подряда № И-1-2-16 от 18.06.2021 в размере 59 721 руб. 46 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 15.03.2024 в размере 9014 руб. 21 коп., и далее, начиная с 16.03.2024, исходя из расчета действующей на день исполнения судебного акта ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, начисленной на сумму долга в размере 59 721 руб. 46 коп. за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 руб.

В остальной части иска отказать.

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317645100044513, ИНН <***>), город Энгельс, Саратовская область, в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № И-1-2-16 от 18.06.2021 в размере 42 806 руб. 41 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб.

Произвести зачет встречных и первоначальных требований.

В результате зачета окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317645100044513, ИНН <***>), город Энгельс, Саратовская область, денежные средства в общем

размере 33 929 руб. 26 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 16.03.2024, исходя из расчета действующей на день исполнения судебного акта ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, начисленные на сумму долга в размере 59 721 руб. 46 коп. за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированного Застройщика Группы Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, из федерального бюджета государственную пошлину в размере 238 руб., излишне уплаченную по платежному поручению № 12568 от 13.12.2022. Выдать справку.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО2