Резолютивная часть решения от 7 октября 2018 г. по делу № А27-6322/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 6322/2017
город Кемерово
08 октября 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Соловьевой А. В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области, г. Кемерово (ОГРН 1044205090907, ИНН 4205076551) к Акционерному обществу «АРТИГ», г. Новосибирск (ОГРН 1025400515491, ИНН 5401136329) , третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральное казенное учреждение «Управление капитального строительства МЧС России». Г. Москва (ОГРН 1087748922595, ИНН 7707671197) о взыскании 4 039 473 руб. 88 коп. пени начисленной за нарушение сроков выполнения работ по Государственному контракту № 1 на выполнение работ по строительству объекта: «Национальный аэромобильный спасательный учебно – тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А, 1 этап строительства. Общежитие № 1. Наружные внеплощадочные инженерные и слаботочные сети , благоустройство и ограждение территории» от 03.02.2015года, начисленной за период с 01.06.2016года по 10.09.2018года, руководствуясь статьями 110, 167-171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в пользу Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области 684 782 руб. 15 коп. пени, 2 123 руб. 61 коп. в возмещение расходов по оплате за проведение судебной экспертизы по делу, 2082 руб. 06 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего - 688 987 руб. 82 коп.

В остальной части в иске отказать.

Перечислить Государственному автономному учреждению Кемеровской области «Научно – практический центр по ценообразованию в строительстве» с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 160 000 рублей в оплату за проведение судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в счете на оплату № 00000276 от 28.04.2018года, отказав в увеличении суммы оплаты за проведение экспертизы по делу.

Вернуть Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области 25 000 рублей, излишне внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет оплаты за проведение судебной экспертизы по делу.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «СИБЕЗ» (ИНН 4205190141) 150 000 рублей внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области за проведение повторной экспертизы по делу по реквизитам плательщика, указанным в платежном поручении № 141 от 05.07.2018года.

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в доход Федерального бюджета РФ 5 240 руб. 94 коп. госпошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск.

Судья О. С. Андуганова