Резолютивная часть решения от 16 марта 2021 г. по делу № А32-8781/2020Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по делу № А32-8781/2020 Суд в составе: судьи Миргородской О.П. Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Отказ истца от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам подряда № 07-08-2018 от 07.08.2018г. и № 12СС-09-2018 от 12.08.2018г. удовлетворить. Производство по делу в этой части прекратить. Взыскать с ИП ФИО1 (ИНН <***>) г. Майкоп в пользу в пользу ООО «Европа Девелопмент» (ИНН <***>) г. Краснодар по договору подряда № 07-08-2018 от 07.08.2018г неустойку в размере 173 399,81 руб. за период с 03.08.2019 по 06.12.2019. и убытки в сумме 2 306 820,36 руб.; по Договору подряда № 12СС-09-2018 от 12.08.2018г. неустойку в размере 73 496,68 руб. за период с 03.08.2019 по 06.12.2019 и убытки в сумме 84 057,70 руб.; по договору подряда № 15АПТ-02-2019 от 15.02.2019г.: сумму неотработанного аванса в размере 200 000,00 рублей, неустойку в размере 158 037,10 руб. за период с 15.02.2019 по 06.12.2019г. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 9 332,69 руб. за период с 10.12.2019 по 26.10.2020г.; по Договору подряда № 08-05-2018 от 08.05.2018г.: сумму неотработанного аванса в размере 59 473,05 рублей; неустойку в размере 514 472,00 руб. за период с 03.08.2019г. по 06.12.2019г., убытки в сумме 3 442 382,36 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 775,22 руб. за период с 10.12.2019 по 26.10.2020г. В остальной части иска отказать. Взыскать с ООО «Европа Девелопмент» (ИНН <***>) г. Краснодар в доход федерального бюджета сумму госпошлины в размере 8 938 руб. 29 коп. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Майкоп (ИНН <***>, ОГРНИП 309010524300132) в доход федерального бюджета сумму госпошлины в размере 59 493 руб. 15 коп. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленный законом срок. Судья О.П. Миргородская Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ООО "Европа девелопмент" (подробнее)Судьи дела:Миргородская О.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
