Решение от 11 октября 2024 г. по делу № А79-6592/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6592/2024
г. Чебоксары
11 октября 2024 года
Резолютивная часть решения оглашена 10.10.2024.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" 428018, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пр. Московский д. 3, ИНН <***>, ОГРН <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис", 420073, г. Казань, <...>. 7, пом. 1303, ИНН <***>, ОГРН <***>

о взыскании 2796275 руб. 50 коп., без участия сторон установил:

акционерное общество "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис" о взыскании 2`503`914 руб.95 коп. долга, 292`360 руб.55 коп. пени за период с 15.12.2023 по 24.07.2024 и далее по день оплаты долга.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договору на выполнение работ по строительству объекта от 19.09.2022 № 396.

Представитель истца до перерыва судебного заседания иск поддержал.

Ответчик не явился. В отзыве на иск пояснил, что отсутствуют основания для оплаты расходов на авторский надзор и требования об уплате пени.

Суд, изучив материалы дела, установил следующее.

19 сентября 2022 года сторонами заключен договор № 396 от 19.09.2022 на выполнение работ по строительству объекта: «Создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства (1 этап)» (далее - Объект) и сдачу готового к эксплуатации объекта.

В силу п. 2.1 договора (с учетом дополнительного соглашения № 5 от 13.12.2023) цена работ составила сумму в размере 110 195 747,59 руб., в т.ч. НДС.

Согласно актам о приемке выполненных работ № 1-5 от 07.11.2023, № 6-13 от 14.12.2023 справкам о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 07.11.2023. № 2 от 14.12.2023 подрядчиком выполнено работ на общую сумму в размере 110 195 747,59 руб., в т.ч. НДС.

Пунктом 3.1.19 договора предусмотрена обязанность Подрядчика оплатить Заказчику генподрядные услуги, оказываемые Заказчиком Подрядчику в рамках договора, в размере 2% от цены договора в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

Сторонами подписаны акт № 324 от 07.11.2023 на сумму 1 475 559,21 руб., в т.ч. НДС, акт № 374 от 14.12.2023 на сумму 728 355,74 руб., в т.ч. НДС, за оказанные Заказчиком генподрядные услуги.

Письмами от 27.11.2023 исх. № 2084 (РПО 42801889019079, получено 07.12.2023), от 15.12.2023 исх. № 2198 (вручено нарочно 21.12.2023) Заказчик просил Подрядчика оплатить оказанные генподрядные услуги, направил счет на оплату, акт, счет-фактуру.

Направленные акты были подписаны со стороны Подрядчика без возражений и замечаний, однако, требования Заказчика об оплате оказанных услуг остались без удовлетворения.

Срок для исполнения обязанности по оплате генподрядных услуг наступил по акту от 07.11.2023 - 15.12.2023, по акту от 14.12.2023-29.12.2023.

Пунктом 3.1.41 договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 07.11.2023) Подрядчик возмещает Заказчику затраты по технологическому присоединению строительной площадки, по потребляемой по настоящему договору электрической энергии, а также на услуги по авторскому надзору, в течение 5 рабочих дней с момента передачи документов Подрядчику, подтверждающих оплату оказанных услуг Заказчиком третьим лицам, на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 16 настоящего договора.

Заказчик понес расходы по оплате услуг авторского надзора в размере 300 000,00 руб., что подтверждается договором от 06.02.2023, актом № 19 от 24.11.2023 с ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг», платежными поручениями № 194 от 20.02.2023, № 1620 от 24.11.2023.

Письмом от 28.11.2023 исх. № 2089 Заказчик направил Подрядчику требование по возмещению затрат по услугам авторского надзора с приложением акта, счета на оплату, счет-фактуры, иных документов, подтверждающих несение затрат Заказчика.

Акт № 377 от 28.11.2023 был подписан со стороны Подрядчика без возражений и замечаний, однако, до настоящего времени оплата по нему не поступила Заказчику.

Срок для исполнения обязанности по возмещению затрат по услугам авторского надзора наступил по акту от 28.11.2023 - 15.12.2023

Письмом от 29.12.2023 исх. № 2284 Заказчик направил Подрядчику досудебную претензию, которая оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

В пункте 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии со статьей 747 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги (пункт 2). Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 данной статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда (пункт 3).

Взаимоотношения организаций генеральных подрядчиков (генподрядчиков) с субподрядными организациями (субподрядчиками), их права, обязанности и ответственность при заключении и исполнении договоров субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ для обеспечения ввода в действие производственных мощностей, объектов и сооружений, а также жилых домов и других объектов социального назначения регулируются также Положением N 132/109, которое хоть признано недействующим, не это препятствует возможности использования его в качестве ориентира для возможного договорного урегулирования взаимных обязанностей сторон субподрядных отношений. Указанная возможность, в частности, признается в письме Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.03.2000 N 10-92 "О взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями".

В пункте 33 Положения N 132/109 определен перечень услуг генерального подрядчика, расходы на оказание которых подлежат возмещению субподрядчиком, а именно: административно-хозяйственные расходы генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных субподрядчиком, разрешением вопросов материально-технического снабжения; затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению субподрядчика нетитульными временными зданиями и сооружениями, благоустройству строительной площадки, оказанию дополнительной медицинской помощи; плата за пользование частично в течение рабочего дня подъемными механизмами

генподрядчика. Кроме того, данный пункт предусматривает, что в возмещение таких расходов субподрядчик ежемесячно по отдельным счетам производит отчисления генподрядчику в процентах к сметной стоимости выполненных строительно-монтажных работ.

По смыслу данной нормы, с учетом положений статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации, генподрядный процент призван компенсировать расходы генподрядчика за услуги, оказываемые субподрядчику в процессе выполнения последним работ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Современная судебная практика Верховного Суда Российской Федерации также исходит из допустимости согласования сторонами договора субподряда условия о возмездности генподрядных услуг, связанных с координацией выполняемых субподрядчиком работ и т.п. (определение от 18.10.2018 N 305- ЭС18-7308).

Как следует из пункта 3 статьи 747 ГК РФ оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 указанной статьи,

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В соответствии со статьей 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статье 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Поскольку материалами дела доказан факт оказания услуг генподряда, то исковые требования в этой части подлежат удовлетворению.

Одновременно суд считает подлежащим удовлетворению требование о компенсации расходов на авторский надзор.

Факт понесения данных расходов подтверждён материалами дела и ответчиком не опровергнут.

Ответчик подтвердил обязанность по их компенсации в договоре и путем подписания акта.

Таким образом, исковые требования о взыскании 2`503`914 руб.95 коп. задолженности подлежат удовлетворению.

В силу статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), т.е. определенной законом или

договором денежной суммой, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 7.8. договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком.

Расчет пени судом проверен и признан обоснованным.

Возражения ответчика суд не принимает, поскольку все условия договора в части направлений требований соблюдены. Претензии и исковое заявление также являются требованиями об уплате пени.

На основании изложенного, исковые требования о взыскании 2`503`914 руб.95 коп. долга, 292`360 руб.55 коп. пени за период с 15.12.2023 по 24.07.2024 и далее по день оплаты долга подлежат удовлетворению как основанные на законе и обоснованные материалами дела.

Расходы по госпошлине суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СпецСтройСервис" в пользу акционерного общества "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" 2`503`914 (Два миллиона пятьсот три тысячи девятьсот четырнадцать) руб.95 коп. долга, 292`360 (Двести девяносто две тысячи триста шестьдесят) руб.55 коп. пени за период с 15.12.2023 по 24.07.2024 и далее по день оплаты долга, 36`981 (Тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) руб. 00 коп. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья Н.В. Кисапова