Резолютивная часть решения от 1 августа 2017 г. по делу № А79-2240/2017

1012/2017-75056(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-2240/2017
г. Чебоксары
01 августа 2017 года
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Харитоновым В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Стройтрест-ЧАЗ", Россия, 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Гагарина, д. 39, пом. 2, ИНН <***>, ОГРН <***>,

к администрации города Чебоксары Чувашской Республики, 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. К. Маркса, д. 36, ИНН <***>, ОГРН <***>,

Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Россия, Россия, 428032, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. К. Маркса, д. 36,

ИНН <***>, ОГРН <***>

о признании договора недействительным, о признании незаконным отказа в продлении срока действия разрешения на строительство, обязании продлить разрешение на строительство,

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике,

общества с ограниченной ответственностью "Свет",

общества с ограниченной ответственностью "УК Родник", общества с ограниченной ответственностью управляющая компания "Квартал",

Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом, при участии:

от истца – генерального директора ФИО1, ФИО2 по доверенности от 10.04.2017,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 10.01.2017 № 1 (от УАиГ),

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

заявленные требования удовлетворить.

Признать договор аренды земельного участка № 130/5398 К от 15.08.2016, заключенный Администрацией города Чебоксары и акционерным обществом "Стройтрест-ЧАЗ" недействительным.

Признать недействительным решение Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Чебоксары Чувашской Республики об отказе в продлении разрешения на строительство № 21-01-35-2016 от 11.03.2016, выраженное в письме № 2437 от 27.02.2017, как несоответствующее статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обязать Администрацию города Чебоксары Чувашской Республики в течение семи дней со дня вступления в законную силу настоящего решения продлить разрешение на строительство № 21-01-35-2016 от 11.03.2016 сроком на семь месяцев.

Взыскать с Администрации города Чебоксары Чувашской Республики в пользу акционерного общества "Стройтрест-ЧАЗ" 9 000 (Девять тысяч) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу "Стройтрест-ЧАЗ" из федерального бюджета 4 000 (Четыре тысячи) руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением № 275 от 13.03.2017.

Решение в части признания недействительным отказа подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.А. Коркина