Резолютивная часть решения от 21 сентября 2021 г. по делу № А50-4879/2021Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 100150_3525838 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 21.09.2021 года Дело № А50-4879/21 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление земляных работ» (446001, <...>, ин.номер 0002404; ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Спутник- Интеграция» (614007, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства в размере 1 016 399 рублей 98 копеек за период с 24.08.2020 по 25.02.2021, и в размере 56 536,45 руб. за период с 26.02.2021 по 05.03.2021 г. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спутник- Интеграция» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление земляных работ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 307 729,93 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 9 155 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление земляных работ» (ОГРН 1116325002144, ИНН 6325997928) справку на возврат госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 356 от 02.03.2021 г. на сумму 40 938 руб. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья Е.Ю. Дрондина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.09.2020 6:04:53 Кому выдана Дрондина Елена Юрьевна Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "Строительное управление земляных работ" (подробнее)Ответчики:ООО "Спутник-Интеграция" (подробнее)Судьи дела:Дрондина Е.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
