Резолютивная часть решения от 20 ноября 2017 г. по делу № А39-7397/2017

18/2017-55031(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-7397/2017
город Саранск
20 ноября 2017 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская"

об обязании исполнить обязательства в натуре, взыскании 258446 руб. 29 коп. пени, и в случае неисполнения решения суда судебную неустойку в размере, определенной судом, за каждый день просрочки по день фактического исполнения судебного акта, 344940 руб. штрафа и понесенные судебные расходы,

при участии

от истца: ФИО2, представителя по доверенности № 59/16 от 30.08.2016,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Рузаевка Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.11.2007) в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда

выполнить, в части проектной документации устранить, и передать государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) проектную и рабочую документацию по государственному контракту на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для государственных нужд № 16/16-ОПР от 02.06.2016 по объекту «Капитальный ремонт здания гинекологического корпуса ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» под размещение ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 2» на 300 посещений в смену, по адресу: РМ, г.Саранск, ул.Ульянова, д. 34».

В случае неисполнения решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Рузаевка Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.11.2007) в пользу государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) судебную неустойку в следующем порядке: с 11-го по 25-й день со дня вступления в законную силу решения суда - 50000 рублей в день; с 26-го дня со дня вступления в законную силу решения суда до полного исполнения решения суда - 100000 рублей в день, но не более 1100000 рублей общей суммы неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Рузаевка Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.11.2007) в пользу государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) пени в сумме 258446 рублей 29 копеек, штраф

в размере 344940 рублей и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 21068 рублей.

В остальной части иска отказать.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Л. Никишина