СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 сентября 2017 г. по делу № А59-2270/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

7_692384

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А59-2270/2017
г. Южно-Сахалинск
15 сентября 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юсовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма «Росстрой» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» о взыскании неустойки, судебных расходов по оплате государственной пошлины ,

при участии: от истца – представитель ФИО1, по доверенности от 03.11.2016, от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 15.03.2017 № 4,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительно-коммерческая фирма «Росстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 383 041 рубль 99 копеек неустойки, 10 317 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 393 358 рублей 99 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительно- коммерческая фирма «Росстрой» (ОГРН <***> ИНН <***>) из федерального бюджета 1 336 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.05.2017 № 429.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич