Резолютивная часть решения от 5 июля 2019 г. по делу № А45-14611/2018

35/2019-142607(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-14611/2018
г. Новосибирск
5 июля 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЕВРОСИТИ» (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ОГРН <***>), г. Новосибирск, о взыскании суммы уплаченного аванса в размере 2 483 000 руб., неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ в размере 834 865 руб. 90 коп., неустойки за нарушение окончательных сроков выполнения работ в размере 834 865 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЕВРОСИТИ» (ОГРН <***>) сумму неотработанного аванса в размере 2 483 000 руб., неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ в размере 834 865 руб. 90 коп., неустойку за нарушение окончательных сроков выполнения работ в размере

834 865 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере

43 764 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в размере 57 000 руб. (внесённые чек-ордером от 07.09.2018 в сумме 34 000 руб. и чек-ордером от 11.07.2018 в сумме

23 000 руб.) обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственное судебно-экспертное учреждение «Мидель» за проведение экспертизы.

Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЕВРОСИТИ» возвратить с депозитного счёта арбитражного суда Новосибирской области денежные средства в размере 55 000 руб., внесённые платёжным поручением № 1949 от 16.10.2018.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 21.12.2018 6:19:55

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна