Резолютивная часть решения от 24 августа 2017 г. по делу № А53-1116/2017

10412_4144217

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-1116/17
24 августа 2017 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И. С. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» (ОГРН <***> ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопроект» (ОГРН <***> ИНН <***>)

о расторжении муниципального контракта, взыскании 285 120 руб. неустойки,

Руководствуясь статьями 88, 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» о назначении по делу повторной судебной экспертизы отказать.

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть муниципальный контракт № 1ок от 04.05.2016, заключенный между муниципальным казённым учреждением «Департамент строительства и городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Энергопроект».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» в пользу муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» 435 210 руб., из них 285 120 руб. неустойки, 150 000 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» в доход федерального бюджета 15 554 руб. госпошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Меленчук И. С.