Резолютивная часть решения от 12 сентября 2023 г. по делу № А40-63998/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 113_36905850 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства) дело № А40-63998/23-113-487 г. Москва 12 сентября 2023 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г. Алексеева рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ" (101000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.08.2010, ИНН: <***>, КПП: 770101001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ" (119361, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.10.2007, ИНН: <***>, КПП: 772901001) о взыскании неустойки (штрафа) за просрочку исполнения обязательства по Договору строительного подряда от 28.02.2020 № 663-1219-ОК-1 в размере 100 000 рублей без вызова лиц, участвующих в деле Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «МОСИНЖПРОЕКТ» (ОГРН <***>): сумму неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей. 2. Решение может быть обжаловано в установленный законом срок. Электронная подпись действительна. Судья А.Г. Алексеев Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 9:33:00 Кому выдана Алексеев Андрей Геннадьевич Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО "Мосинжпроект" (подробнее)Ответчики:ООО "Магистраль" (подробнее)Судьи дела:Алексеев А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
