СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 ноября 2019 г. по делу № А50-14316/2019

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

100421_2806182

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

25.11.2019 года дело № А50-14316/19

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества

с ограниченной ответственностью "Строительно - монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники ул Загородная д. 3С)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью ЖДСК "ЭТАЛОН-Н" (ОГРН 1106674008484, ИНН 6674354864, 620010 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Косарева д. 28);

о взыскании неустойки в размере 6 233 974,84 руб.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью ЖДСК "ЭТАЛОН-Н" (ОГРН 1106674008484, ИНН 6674354864, 620010 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Косарева д. 28)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Строительно - монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники ул Загородная д. 3С)

о взыскании оплаты выполненных работ в размере 5 786 164,37 руб., неустойки за несвоевременную оплату в размере 1 461 394 руб., стоимости завезенного сверхсметного щебня в количестве 1 255,59 м3 в размере 1 659 925,14 руб., стоимости произведенных сверхсметных работ в размере 622 385,74 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительно - монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники ул Загородная д. 3С) справку на возврат суммы государственной пошлины в размере 81 руб., оплаченной по платежному поручению № 11528 от 17.04.2019.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно - монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" (ОГРН 1035901362243, ИНН 5911041265, 618426 Пермский край г Березники ул Загородная д. 3С) в пользу общества с ограниченной ответственностью ЖДСК "ЭТАЛОН-Н" (ОГРН 1106674008484, ИНН 6674354864, 620010 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Косарева д. 28) сумму оплаты выполненных работ в размере 5 786 164,37 руб., неустойку за несвоевременную оплату в размере 1 461 394 руб., стоимости завезенного сверхсметного щебня в количестве 1 255,59 м3 в размере 1 659 925,14 руб., стоимости произведенных сверхсметных работ в размере 622 385,74 руб., сумму государственной пошлины в размере 70 649 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.

Судья Ю.Т. Султанова