Резолютивная часть решения от 18 февраля 2025 г. по делу № А45-44689/2024Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А45-44689/2024 г. Новосибирск 19 февраля 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой Т.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Специальное и транспортное строительство" (ИНН <***>), г. Новосибирск к Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (ИНН <***>), рп.Коченево, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (ИНН <***>), Администрации Коченевского района (ИНН <***>), Федерального бюджетного учреждения "Федеральный центр строительного контроля" (ИНН <***>), о взыскании неустойки в размере 30 990 рублей 21 копейки, при участии представителей: от истца: не явился, извещен, от ответчика (посредством веб-конференции): ФИО1, доверенность № 8 от 16.06.2023, диплом, паспорт, руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специальное и транспортное строительство" (ИНН <***>) неустойку в размере 30 990 рублей 21 копейки. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья О.В. Суворова Суд:АС Новосибирской области (подробнее)Истцы:ООО "СПЕЦИАЛЬНОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (подробнее)Ответчики:Администрация рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (подробнее)Судьи дела:Суворова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
