Резолютивная часть решения от 4 мая 2021 г. по делу № А40-32881/2021

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого

производства)

дело № А40-32881/21-116-213
г. Москва
04 мая 2021 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г. Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по исковому заявлению заявления АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС» (115088, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕЧАТНИКИ ВН.ТЕР.Г., ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., Д. 7А, СТР. 8, ЭТАЖ 2, КОМ. 5, ОГРН: 1027700399605, Дата присвоения ОГРН: 05.11.2002, ИНН: 7723014047, КПП: 772301001)

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМСВЯЗЬСЕРВИС» (142000, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2006, ИНН: <***>, КПП: 500901001)

о взыскании неустойки по Заказу № 8 к Договору подряда № 29-п/11/2018 от 29.11.2018 г. в размере 92 525,95 рублей; по Заказу № 9 к Договору подряда № 29-п/11/2018 от 29.11.2018 г. в размере 128 914,6 рублей; по Заказу № 10 к Договору подряда № 29-п/11/2018 от 20.03.2019 г. в размере 89 609,3 рублей

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДОМСВЯЗЬСЕРВИС» (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС» (ОГРН <***>):

сумму неустойки в общем размере 311 049 (триста одиннадцать тысяч сорок девять) рублей 85 копеек;

расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 221 (девять тысяч двести двадцать один) рубль.

2.Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.

Судья А.Г. Алексеев