СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 июля 2017 г. по делу № А59-513/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки товаров для гос. нужд

22_673344

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-513/2017
г. Южно-Сахалинск
10 июля 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческой фирмы «Горстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному бюджетному учреждению «Управление городским дорожным хозяйством» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 105 922 рублей 98 копеек неустойки,

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческой фирмы «Горстрой» удовлетворить.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Управление городским дорожным хозяйством» в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческой фирмы «Горстрой» 105 922 рубля 98 копеек неустойки, 2 518 рублей в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 108 440 рублей 98 копеек.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Управление городским дорожным хозяйством» в доход федерального бюджета 1 660 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев