Резолютивная часть решения от 12 июля 2024 г. по делу № А45-30382/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-30382/2023
г. Новосибирск
12 июля 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЖилСпецСтрой» (ОГРН:<***>), к Ассоциации «Новосибирские строители» (ОГРН: <***>), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 1) общества с ограниченной ответственностью «Центр строительных технологий+» (ИНН <***>), 2) мэрии города Новосибирска в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку обязательств по договору № РТС254А210686 (Д) от 12.11.2021 в размере 418 112 руб. 23 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - ФИО1 (доверенность № 78 от 12.12.2023, диплом, паспорт); от ответчиков - 1) ФИО2 (доверенность № 2 от 05.05.2023, паспорт, диплом); 2) ФИО3 (доверенность от 05.05.2023, диплом, паспорт); от третьих лиц - не явились, извещены.

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЖилСпецСтрой» (ОГРН:<***>), а при недостаточности денежных средств субсидиарно с Ассоциации «Новосибирские строители» (ОГРН: <***>) в пользу фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области неустойку в размере 161 020 руб. 56 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины размере 4 376 руб.

В остальной части отказать.

Возвратить фонду модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 949 руб.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Д.Н. Дорофеева