Решение от 28 июня 2024 г. по делу № А56-1738/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-1738/2024
28 июня 2024 года
г.Санкт-Петербург


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аслановой А.Т.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЯРМОТОРРЕМОНТ" (ИНН: <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМИЯ" (ИНН: <***>)

при участии

- от истца: не яв., изв.

- от ответчика: не яв., изв.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ЯРМОТОРРЕМОНТ" (далее – ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АКАДЕМИЯ" (далее – ООО "АКАДЕМИЯ") о взыскании 3 820 462,50 руб. задолженности и 229 000 руб. штрафа по договору от 20.09.2021 № 1623-816-9/КЖ/РАЭК/АК/ЯМР (далее – Договор).

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ" (субсубподрядчиком) и ООО "АКАДЕМИЯ" (субподрядчиком) заключен Договор на выполнение работ по разделу Конструктивные решения на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги <...>» Конструктивные решения притоннельных сооружений».

Цена Договора составляет 11 933 182,26 руб. (п. 2.1 договора).

По п. 2.2. Договора оплата выполненной работы осуществляется поэтапно, в рублях Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, за выполненные Субсубподрядчкком работы в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложенние № 2 к Договору) исходя из объема таких работ и цены Договора.

Согласно п. 8.2. Договора Субподрядчик в течение 10 рабочих дней, после представления Субсубподрядчиком документов, указанных в п. 8.1 Договора, осуществляет приемку работ, рассмотрение представленных документов либо в те же сроки направляет Субсубподрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее - мотивированный отказ).

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) подписываются Субподрядчиком при условии представления Субсубподрядчиком полного комплекта документов, а именно: Исполнительной документации; сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования и инвентаря, их соответствие противопожарным нормам.

В силу п. 8.8. Договора если по результатам проверки работ и рассмотрения документов, представленных Субподрядчику в соответствии с п. 8.7 Договора, работы будут соответствовать представленным документам, Субподрядчик в течение 5 рабочих дней с даты представления документов принимает работы, подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и возвращает по одному экземпляру Субсубподрядчику.

По п. 8.18. Договора поэтапная оплата выполненных в отчетном периоде работ, подтверждённых Актами о приемке выполненных работ и Справками о стоимости выполненных работ и затрат, осуществляется ежемесячно. Субподрядчик производит оплату работ, за исключением работ, выполненных в последнем отчетном периоде за вычетом сумм выплаченного аванса и Обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субсубподрядчика в срок не более 30 дней с даты подписания Субподрядчиком документов о приемке выполненных работ при условии получения финансирования от Заказчика. Субподрядчик производит оплату работ, выполненных в последнем отчетном периоде, за вычетом сумм выплаченного аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субсубподрядчика в срок не более 30 дней с даты подписания документа о приемке результата работ по Договору.

Согласно п. 8.20. Договора при оплате за выполненные работы Субподрядчик удерживает 5% (три процента) от стоимости выполненных работ в соответствии с Актом о приемке выполненных работ (КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в счет формирования суммы Обеспечительного платежа, засчитываемого Субподрядчиком в счет обязанностей Субсубподрядчика по выплате неустоек, пеней, штрафов по настоящему Договору и/или возмещению убытков Субподрядчика, причиненных действиями/бездействиями Субсубподрядчика и/или расходов Субподрядчика на устранение недостатков выполненных работ.

Остаток Обеспечительного платежа, не засчитанного в счет покрытия неустоек, пеней, штрафов и/или возмещения убытков, выплачивается Субсубподрядчику в течение 30 календарных дней со дня окончания гарантийного срока.

По п. 10.2. Договора гарантийный срок на работы материалы и конструкции, смонтированные на Объекте, устанавливается с даты подписания сторонами Акта окончательной сдачи-приемки выполненных работ по Договору (Приложение № 15) и прекращается по истечении 60 месяцев с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В силу с пп. 4 п. 12.4 Договора ответственность Субсубподрядчика: за каждый факт не исполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (в том числе, несоблюдение требований проектной и/или рабочей документации, градостроительного законодательства и нормативных актов, несоблюдение требований по предоставлению документов и информации по запросам Подрядчика, несоблюдение условий договора о предоставлении финансовых и расчетно-платежных документов, несущественные нарушения качества производства работ, нарушение требований внутриобъектной безопасности, нарушение правил производства работ), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 100 000 руб.;

В соответствии с пп. 8 п. 12.4 Договора ответственность Субсубподрядчика: за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением нарушения обязательств, ответственность за нарушение которых предусмотрена иными пунктами Договора, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы штрафа, которая составляет 1% цены Договора в размере 129 000 руб.

ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ" 15.11.2023 направило ООО "АКАДЕМИЯ" акты о приемке выполненных работ от 27.06.2022 № 1 на сумму 2 140 462,50 руб., от 27.06.2022 № 2 на сумму 1 680 000 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Поскольку ООО "АКАДЕМИЯ" не оплатило задолженность, ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ" направило претензию с требованиями оплаты долга и штрафа.

Отказ ООО "АКАДЕМИЯ" удовлетворить названные требования послужил основанием для обращения ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление не поступил.

Факт направления субсубподрядчиком актов формы КС-2 и справок формы КС-3 на общую сумму 3 820 462,50 руб. подтверждается почтовым РПО № 80111889180175.

ООО "АКАДЕМИЯ" мотивированный отказ от приемки работ и подписания указанной исполнительной документации не представило.

Как следует из . 8.20. Договора при оплате за выполненные работы Субподрядчик удерживает 5% (три процента) от стоимости выполненных работ.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации изложенной в «Обзор судебной практики N 2 (2018)» при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", согласно которым в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора (статья 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.

Поскольку в рассматриваемом случае написание в договоре размера неустойки указанного прописью, не совпадает с размером неустойки, указанного цифрами, то по аналогии закона (статья 6 ГК РФ) противоречия между суммами, указанными прописью и цифрами, устраняются путем признания приоритета за суммой, указанной прописью.

При этом преимущественное значение сумм и чисел, указанных прописью в договоре, над теми же значениями, указанными в цифрах, является общеизвестным и широко применяемым обычаем, которое по правилам части 1 статьи 69 АПК РФ не нуждается в доказывании.

В этой связи суд признает приоритет размера Обеспечительного платежа, указанной прописью (3%) против размера в цифровом выражении (5%), что составляет 114 613,88 руб. (3 820 462,50*3%).

При этом в силу пунктов 8.20. и 10.2. Договора срок возврата субсубподрядчиком Обеспечительного платежа не наступил, поскольку отсутствуют сведения о составлении Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, учитывая, что из работ на сумму 11 933 182,26 руб., ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ" выполнило работы на общую сумму не более 6 348 260,94 руб. исходя из представленного им одностороннего акта сверки взаимных расчетов.

Таким образом, исковые требования о взыскании задолженности подлежат удовлетворению на сумму 3 705 848,62 руб. (3 820 462,50-114 613,88), в удовлетворении остальной части данного требования суд отказывает.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 129 000 руб. штрафа по пп.8 п. 12.4 Договора, ссылаясь на нарушение субподрядчиком срока оплаты работ.

Как следует из указанного пп.8 п. 12.4 Договора данный штраф взимается за исключением нарушения обязательств, ответственность за нарушение которых предусмотрена иными пунктами Договора.

В данном случае условиями пункта 12.3 договора за просрочку оплаты работ установлена ответственность субподрядчика в виде пени, исходя из чего требование ООО "ЯРМОТОРРЕМОНТ" о взыскании 129 000 руб. штрафа суд отклоняет.

Истец начислил 100 000 руб. штрафа по пп.4 п. 12.4 Договора за нарушение сроков подписания финансовых и расчетно-платежных документов.

В свою очередь, суд признает несоблюдение ООО "АКАДЕМИЯ" условий договора о предоставлении финансовых и расчетно-платежных документов (актов и справок, платежных поручений), в связи с чем требование является правомерным, подлежит удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМИЯ" (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЯРМОТОРРЕМОНТ" (ИНН: <***>) 3 705 848,62 руб. задолженности, 100 000 руб. неустойки и 40 645 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.