Резолютивная часть решения от 24 марта 2022 г. по делу № А10-5694/2021Арбитражный суд Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А10-5694/2021 24 марта 2022 года г. Улан-Удэ Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Новиковой С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Бурятская строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 45 562 рублей 22 копеек неустойки за период с 26.11.2020 по 24.12.2020, руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бурятская строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 45 562 рублей 22 копеек неустойки за период с 26.11.2020 по 24.12.2020. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бурятская строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия. Судья С.В. Новикова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 4:39:14 Кому выдана Новикова Светлана Валерьевна Суд:АС Республики Бурятия (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным хозяйством (подробнее)Ответчики:Общество с ограниченной ответственностью Бурятская строительная компания (подробнее)Судьи дела:Новикова С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
