Резолютивная часть решения от 27 августа 2021 г. по делу № А43-11422/2020

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Гражданское
Суть спора: Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств



19217/2021-82493(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-11422/2020 (резолютивная часть)

г. Нижний Новгород 12 августа 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беловой К.В. (шифр дела 25-263), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Селезневым А.Н., в отсутствие представителей сторон, рассмотрел в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к муниципальному казенному учреждению «Строитель»

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>) о взыскании неустойки

и по встречному иску муниципального казенного учреждения «Строитель»

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182 и 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 13 884 289 рублей 98 копеек неустойки; 92 421 рубль расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 1 445 487 рублей 72 копейки неустойки; 27 455 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого взыскать с муниципального казенного учреждения «Строитель» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

12 438 802 рубля 26 копеек неустойки; 64 966 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Нижегородской области. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья К.В. Белова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.09.2020 8:45:16

Кому выдана Белова Ксения Владимировна



Суд:

АС Нижегородской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в лице филиала Нижновэнерго (подробнее)

Ответчики:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОИТЕЛЬ" (подробнее)

Судьи дела:

Белова К.В. (судья) (подробнее)