Резолютивная часть решения от 9 апреля 2018 г. по делу № А64-8951/2017

138/2018-19361(2)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Тамбов

«09» апреля 2018 года Дело № А64-8951/2017

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Петровой рассмотрел дело № А64-8951/2017 по исковому заявлению

Администрации Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области Тамбовская область, Тамбовский район, с. Татаново, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Звезда-2», Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третье лицо: Администрация Тамбовского района Тамбовской области, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области, г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, уплатить неустойку за нарушение сроков выполнения работ

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 - представитель, доверенность от 16.05.2017, ФИО2 - глава сельсовета, паспорт

от ответчика: не явился, извещен от третьих лиц:

от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области: не явился, извещен

от Администрации Тамбовского района Тамбовской области: ФИО1 - представитель, доверенность от 07.02.2018

Отводов составу суда не заявлено

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Звезда-2» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 0364300000413000001 от 15.10.2013 на выполнение подрядных работ по объекту:

09 апреля 2018 года

«Реконструкция здания МБУК Татановский СДК, расположенного по ул. Москва, 80а в с. Куксово Тамбовского района Тамбовской области, под современный социально- культурный центр» в размере 5 533 230,63 за период с 01.10.2017 по 09.04.2018.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Звезда-2» (Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50666 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул. Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Арбитражного суда Центрального округа.

Судья Тишин А.А.