Резолютивная часть решения от 12 июля 2017 г. по делу № А12-8609/2017Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) город Волгоград «13» июля 2017 г. Дело № А12-8609/2017 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Литвин Светланы Николаевны, при ведении протокола помощником судьи Пустотиной О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества «Производственное объединение завод Силикатного кирпича» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400075, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные системы» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400074, <...>) с привлечением к участию третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Универсалводстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400002, <...>) о взыскании неустойки, Руководствуясь ст. ст. 82, 101, 106, 110, 124, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные системы» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу закрытого акционерного общества «Производственное объединение завод Силикатного кирпича» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 64 651 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 586 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области. Судья С.Н. Литвин Суд:АС Волгоградской области (подробнее)Истцы:ЗАО "Производственное объединение Завод силикатного кирпича" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительные системы" (подробнее)Судьи дела:Литвин С.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
