Решение от 27 мая 2022 г. по делу № А33-3571/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ


27 мая 2022 года


Дело № А33-3571/2022


Красноярск


Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «17» мая 2022 года.

Мотивированное решение составлено «27» мая 2022 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовской Е.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску муниципального унитарного предприятия муниципального образования города Норильск "Коммунальные объединенные системы" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Эври" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании штрафа,

без вызова лиц, участвующих в деле,

установил:

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования города Норильск "Коммунальные объединенные системы" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью " Эври " (далее – ответчик) о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение договора в размере 449 500,00 руб.

Определением от 15.03.2022 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

16.05.2022 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

20.05.2022 (подано через электронную систему «Май Арбитр») в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ответчика о составлении мотивированного решения по настоящему делу.

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17.05.2022.

Ответчиком срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ, на подачу заявления о составлении мотивированного решения не пропущен.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 АПК РФ.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

По результатам проведения закупки (извещение о закупке № 32009233623), на основании протокола № 55-ЭА/20 от 03.07.2020 между Муниципальным унитарным предприятием Муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») (Заказчик) и ООО «ЭВРИ» (Исполнитель) заключен договор от 14.07.2020 № КОС-126/20, в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство выполнения проектно-изыскательских работ и разработка сметной документации по объектам: «Теплосеть по ул. Ленинградской (<...>. Лауреатов)», «Водопровод по ул. Ленинградской (<...>. Талнахская)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (<...>. Талнахская)», «Канализация по ул. Ленинградской (р-н Центральный, пр. Ленинский-ул. Талнахская)», «Коллектор по ул. Ленинградской (<...>. Талнахская)» в порядке, сроки и в соответствии с условиями договора.

Срок выполнения работ - 31.05.2021 (пункт 1.3. договора).

Согласно пункту 1.4 договора документация, разработанная по договору, должна соответствовать заданию на проектирование, утвержденного заказчиком, законодательству РФ, в том числе, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, результатам инженерных изысканий, в части состава, содержания и оформления документации для строительства.

В соответствии с пунктом 2.1.1 договора заказчик обязан предоставить исполнителю имеющуюся в распоряжении заказчика исходную документацию, необходимую для выполнения работ.

Пунктом 2.2.3 договора определено, что заказчик имеет право, если исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным заказчик вправе отказаться от исполнения договора.

Если во время выполнения работ станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на счет исполнителя (пункт 2.2.4 договора).

Пунктом 2.3.4 договора предусмотрено, что в случае отсутствия в распоряжении заказчика исходной документации, необходимой для выполнения работ исполнитель обязан самостоятельно выполнить сбор необходимой информации.

Цена договора составляет 8 990 000 руб. без учета НДС (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 4.1 договора выполнение работ подтверждается подписанием сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

4.1.1. После окончания выполнения работ по разработке документации исполнитель передает заказчику сопроводительным письмом проектно-сметную документацию в формате Portable Document Format (PDF) на CD (DVD) – диске, а также в формате электронных документов xml (для сметного ПО) и xls (Microsoft Excel), ведомости материальных ресурсов – в формате xls (Microsoft Excel), акт сдачи – приемки выполненных работ, оформленный исполнителем, счет на оплату выполненных работ (счет и счет-фактуру для плательщиков НДС).

4.1.2. В момент передачи заказчик проставляет отметку о приемке документации на сопроводительном письме экземпляра исполнителя с заверением подписью ответственного лица и/или соответствующим штампом, и/или печатью организации заказчика.

4.1.3. Для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По результатам экспертной оценки результатов исполнения договора заказчик составляет экспертное заключение.

Заказчик обязан в течение 30 рабочих дней с момента получения от исполнителя проектно-сметной документации в соответствии с пунктом 4.1.1 договора осмотреть результат работ, составить экспертное заключение о результатах выполненной работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по договору принять работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Пунктом 6.3 договора предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).

Пунктом 6.13. договора установлено, что стороны обозначили считать ненадлежащим исполнением договора:

- выполнение работ с отступление от календарного графика (приложение № 2 к договору), задания на проектирование (приложение № 1 к договору), вне зависимости от последующего устранения недостатков работ;

- иные отступления от условий договора, календарного графика, задания на проектирование, вне зависимости от последующего устранения недостатков работ.

Согласно пункту 13.5., договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не более чем до 03.08.2021. Истечение срока действия договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств исполнителя.

Согласно пункту 13.6., расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Письмом от 21.07.2020 года № 32 исполнитель истребовал от заказчика недостающие исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, а именно: свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок и кадастровый паспорт на объекты на земельном участке с кадастровым номером № 24:55:0000000:84261; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок и кадастровый паспорт на объекты на земельном участке с кадастровым номером № 24:55:0000000:4845; технические условия на реконструкцию сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения; технический отчет ООО «НПО ФУНДАМЕНТ» от 2016 года по мерзлотно-техническому надзору; акт технического состояния сетей МУП «КОС» объекта; акт технического состояния кабельных линий; технические условия на реконструкцию кабельных линий; копию проекта 9971-ПУ Альбом № 34.

Письмом от 22.07.2020 года № 77 исполнитель попросил заказчика согласовать технические задания и программы производства инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Письмом от 23.07.2020 № 79 исполнитель попросил заказчика согласовать схему организации движения автотранспорта по ул. Ленинградская на период выполнения буровых геологических работ на проезжей части.

Письмом от 30.07.2020 № 80 исполнитель повторно просил заказчика согласовать производство буровых работ на проезжей части.

Письмом от 27.08.2020 № 30 исполнитель попросил заказчика согласовать местоположение и полноту нанесения инженерных коммуникаций на плане.

Письмом от 14.09.2020 № КОС-3892 (на письмо от 21.07.2020 года № 32) заказчик предоставил Выписку из Единого государственного реестра недвижимости на участки с кадастровым номером № 24:55:0000000:84261, № 24:55:0000000:4845 (такие выписки являются альтернативой запрашиваемым свидетельствам о государственной регистрации права на земельный участок).

Письмом от 23.09.2020 № КОС-4043 (на письмо от 27.08.2020 года № 30) заказчик согласовал местоположение инженерных коммуникаций.

Письмом от 30.10.2020 № 174 исполнитель передал заказчику готовые отчеты по выполненным инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям.

Письмом от 14.04.2021 года № 14 исполнитель направил заказчику на согласование варианты проектных решений конструкций коллектора. Также исполнитель просил заказчика предоставить: технические условия по обслуживанию и ремонту объектов энергетики (электрических силовых кабельных сетей); разрешающий документ на демонтаж опор освещения от эксплуатирующей организации. Кроме этого исполнитель предупредил заказчика о том, что проектная документация по Объектам подлежит государственной экологической экспертизе, для прохождения которой необходимо выполнить изыскания, не предусмотренные договором. Исполнитель приостановил работы по договору до момента получения ответа и требуемых документов от заказчика.

Письмом от 22.11.2021 с исх. № 22 исполнитель уведомил заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Письмом от 21.12.2021 № КОС-5707 заказчик потребовал от исполнителя произвести оплату штрафных санкций в размере 449 500 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Учитывая, что подрядчиком не передан заказчику результат работ в установленный договором срок, МУП "КОС" обратилось в суд с иском к ООО "Эври" о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение договора в размере 449 500,00 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным Кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Из материалов дела следует, что заключенный между сторонами договор является по своей правовой природе договором подряда и регулируется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Из системного толкования положений статей 702, 711, 720, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, по результатам которой составляется акт о приемке выполненных работ с указанием их видов и стоимости по форме КС-2. Именно на подрядчика возложена обязанность по предъявлению выполненных работ заказчику для их приемки.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 6.3 договора предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно).

Как следует из материалов заказчик претензией от 21.12.2021 № КОС/5707, в которой сообщил, что работы подрядчиком не выполнены, в связи с чем исполнителю начислен штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размере 449 500 руб.

Ответчик с требованиями истца не согласен, считает взыскание штрафа неправомерным, поскольку работы не были выполнены, а результат работ не представлен заказчику не по вине исполнителя.

Письмом от 14.04.2021 № 14 исполнитель обозначил причины невозможности продолжения выполнения работ по договору, попросил заказчика принять решение о порядке дальнейшего выполнения работ с учетом указанных обстоятельств, предоставить требуемую исходную документацию, согласовать конструкторские решения и приостановил работы по договору до момента получения соответствующего ответа.

Исполнитель в процессе выполнения работ неоднократно обращался к заказчику для получения недостающей документации или согласования проектных решений, однако не всегда оперативно получал нужные данные или не получал их вовсе. Заказчиком не представлена документация, которая была запрошена письмом от 21.07.2020 года № 32 и письмом от 14.04.2021 года № 14, необходимая для продолжения выполнения работ по договору. Со своей стороны исполнитель выполнил те работы, которые можно было выполнить без истребуемых документов, в частности в полном объеме выполнены и сданы заказчику письмом от 30.10.2020 с исх. № 174 инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Однако проектно-сметную документацию невозможно выполнить без запрашиваемой от заказчика документации и без согласованных заказчиком проектных решений.

Поскольку сроки по договору подходили к концу, исполнитель письмом от 14.04.4021 № 14 указал заказчику на обстоятельства, не позволяющие продолжить выполнение работ, и приостановил работы. Поскольку стороны не пришли к соглашению об условиях возобновления работ, исполнитель принял решение об отказе от исполнения договора (письмо от 22.11.2021 с исх. № 22).

Оценив заявленные доводы, лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

В силу пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (часть 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Кодекса, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что на основании писем № 21 от 21.07.2020, № 77 от 22.07.2020, № 79 от 23.07.2020, № 80 от 30.07.2020, № 30 от 27.08.2020, 14.04.2021 № 14 подрядчик просил заказчика передать исходные данные, а также согласовать технические решения.

Так, письмом от 14.04.2021 № 14 исполнитель направил заказчику на согласование варианты проектных решений конструкций коллектора; просил заказчика предоставить: технические условия по обслуживанию и ремонту объектов энергетики (электрических силовых кабельных сетей); разрешающий документ на демонтаж опор освещения от эксплуатирующей организации. Кроме этого исполнитель предупредил заказчика о том, что проектная документация по Объектам подлежит государственной экологической экспертизе, для прохождения которой необходимо выполнить изыскания, не предусмотренные договором. Указанным письмом исполнитель также уведомил заказчика о приостановлении работ по договору до момента получения ответа и требуемых документов от заказчика.

Изучив представленную сторонами переписку суд установил, что реакции на письмо исполнителя от 14.04.2021 с исх. № 14 со стороны заказчика не последовало.

Истец заявил о нарушении ответчиком обязательств по договору в претензии от 21.12.2021 № КОС-5707, уже после получения уведомления от исполнителя (от 22.11.2021 с исх. № 22) об одностороннем отказе от исполнения договора.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что ответчиком доказана невозможность исполнения обязательств по договору по причинам, зависящим от заказчика. Совокупностью имеющихся в деле доказательств подтверждено, что фактические отношения сторон складывались таким образом, что у подрядчика возникли объективные препятствия, затрудняющие выполнение работ по договору.

Таким образом, учитывая, что в рассматриваемом случае подрядчик предпринял действия в соответствии с требованиями статьи 716 ГК РФ и приостановил выполнение работ по договору в связи с выявлением обстоятельств, которые создали невозможность ее завершения, он вправе ссылаться на названные обстоятельства.

Исследовав представленные в дело доказательства, оценив их по правилам ст. 71 АПК РФ, установив фактические обстоятельства дела, руководствуясь положениями вышеназванных норм, суд приходит к выводу о наличии у исполнителя законных оснований для приостановления выполнения работ по договору и последующего одностороннего отказа от исполнения договора (уведомление от 22.11.2021 с исх. № 22, согласно отметке на почтовом получено истцом 07.12.2021).

Таким образом, материалами дела не подтверждается вина ответчика в несвоевременном выполнении работ по договору. Суд не нашел оснований для привлечения ответчика к договорной ответственности за нарушение обязательств выполнения работ, принимая во внимание то, что выполнение работ невозможно без встречного исполнения обязательств заказчиком.

Ссылка истца на то, что приостановление работ по договору не предусмотрено условиями договора, отклонена судом, поскольку такая возможность предусмотрена статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылка истца на пункт 2.3.4. договора, согласно которому в случае отсутствия в распоряжении заказчика исходной документации, необходимой для выполнения работы, исполнитель обязан самостоятельно выполнить сбор необходимой информации, судом не принимается, поскольку наличие в договоре пункта 2.3.4. не опровергает обязанность заказчика предоставить необходимую для выполнения работ документацию (пункт 2.1.1. договора).

При указанных обстоятельствах, учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу о неправомерности заявленных исковых требований.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления составляет 11 990 руб. и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.



Судья

Е.А. Куликовская