СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 марта 2020 г. по делу № А64-9529/2018

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

31/2020-16031(1)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-9529/2018
19 марта 2020 года
г. Тамбов
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю. Макаровой

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи О.И. Долгополовым

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Тамбовгеология», г.Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбов «Инвестор», г.Тамбов

(ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 8 779 869 руб. 41 коп. и встречный иск

МКУ «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор», г.Тамбов (ИНН <***>)

к ООО «Тамбовгеология», г.Тамбов (ИНН <***>)

о взыскании 2 478 652 руб. 63 коп. при участии в судебном заседании: от истца ФИО1 доверенность от 10.01.2020г.

от ответчика ФИО2, доверенность от 18.04.2017г. (на три года) № 536 Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации,

СУД РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Тамбовгеология», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 25.04.2016) в пользу МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбов «Инвестор», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 30.09.1997) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту № 16/17 от 07.07.2017г. в сумме 911688,32руб.

Истцу выдать справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной госпошлины по платежному поручению № 217 от 16.10.2018г. в размере 13 118 руб. после вступления решения в законную силу.

Истцу по встречному иску по заявлению выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

19 марта 2020 года

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Макарова Н.Ю.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:54:53

Кому выдана Макарова Наталия Юрьевна