СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 31 октября 2017 г. по делу № А41-12379/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

36_6409076

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-12379/17
31 октября 2017 года
г. Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.В. Анисимовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

МКУ "Градостроительное управление" к АО "МСМ-5"

о взыскании денежных средств, о расторжении контракта

при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с АО «МСМ-5» в пользу МКУ «Градостроительное управление» неустойку за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 705 от 17.12.2010 в размере 7 661 961,84 руб.

Взыскать с АО «МСМ-5» в пользу МКУ «Градостроительное управление» стоимость работ по восстановлению Объекта № 3 по муниципальному контракту № 705 от 17.12.2010 в размере 873 095,69 руб.

Расторгнуть муниципальный контракт № 705 от 17.12.2010, заключенный между АО «МСМ-5» и МКУ «Градостроительное управление».

Взыскать с АО «МСМ-5» в пользу МКУ «Градостроительное управление» расходы по пошлине в размере 71 675 руб.

Возвратить МКУ «Градостроительное управление» из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 89 от 13.03.2017 госпошлину в размере 15 951 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья О.В. Анисимова