Резолютивная часть решения от 11 января 2023 г. по делу № А07-35111/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел.

(347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде:

http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-35111/21
г. Уфа
11 января 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Технология» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «МеталПромГражданСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договору субподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 в размере 7 433 232 руб. 31 коп., пени в размере 1 468 323 руб. 23 коп., начисленной за период с 28.04.2020 по 10.12.2021

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «МеталПромГражданСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технология» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 в размере 1 784 888 руб. 13 коп., убытков в размере 967 612 руб. 80 коп.

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

1) общество с ограниченной ответственностью «Ярегео» (ИНН <***>),

2) общество с ограниченной ответственностью «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» (ИНН <***>).

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.


Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО Технология (ИНН <***>, ОГРН ОГРН: <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО Технология (ИНН <***>, ОГРН: <***>) задолженность по договору субподряда № 1/10/18 от 01.10.2018 в размере 2 169 178 руб. 40 коп., пени в размере 941 917 руб. 84 коп., начисленной за период с 28.04.2020 по 10.12.2021,

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 555 руб.

Встречные исковые требования ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО Технология (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 941 917,84 руб., неустойку за просрочку выполнения работ с 10.01.2019 по 31.12.2019, 967 612 руб. 80 коп. затраты по устранению недостатков, расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 504 руб.

Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований.

В результате произведенного зачета окончательно взыскать с ООО "МеталПромГражданСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО Технология (ИНН <***>, ОГРН: <***>) 1 176 061 руб. 60 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения


арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова