Решение от 22 сентября 2023 г. по делу № А40-153392/2023

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-153392/23-83-871
г. Москва
22 сентября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 19 сентября 2023года

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-871), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "Техпроект" (ИНН 7704394636) к ГКУ РМ "УОД Постпредства Мордовии" (ИНН 9715303218) о взыскании задолженности по контракту № ЭОК-1 от 30.06.2022 в размере 3 300 000 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 на основании доверенности № 01/23 от 11.05.2023

от ответчика – ФИО3 на основании доверенности № 05/Д от 03.07.2023

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском о взыскании с ответчика задолженности по контракту № ЭОК-1 от 30.06.2022 в размере 3 300 000 руб.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, заявление об удержании неустойки не оспаривал.

Представитель ответчика сумму долга не оспорил, заявил об удержании из суммы требований истца неустойку в размере 134 172 руб. 50 коп.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что на основании результатов определения исполнителя (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 21.07.2022 №ИЭОК1 (0809500000122000010)) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Управление по обеспечению деятельности Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации» (далее - «Заказчик» (ГКУ РМ «УОД Постпредства Мордовии») и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОЕКТ» (далее - «Исполнитель») 30.06.2022 г. заключен Контракт № ЭОК-1 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт административного здания Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте РФ, по адресу: <...>» ИКЗ 222971530321877150100100190017112243. Согласно условиям Контракта: п.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт административного здания Постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте РФ, по адресу: <...>» (далее - работы, объект; единица измерения - условная единица, объем работ - 1) в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом; п. 1.2. Результатами выполненных работ по настоящему Контракту являются инженерные изыскания, проектная документация, получившие положительное заключение государственной экспертизы (в том числе о достоверности определения сметной стоимости) (далее - положительное заключение государственной экспертизы), рабочая документация, соответствующая проектной документации и результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, которые доставляются до местонахождения Заказчика; п. 1.3. Право собственности на результаты выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ; п. 2.1. Цена Контракта составляет 3 300 000 руб. (Три миллиона триста тысяч рублей 00 коп.) в том числе НДС 20% в сумме 550 000,00 руб. (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.); п. 3.1. Срок выполнения работ - с даты подписания контракта до 10 ноября 2022 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе оценки достоверности определения сметной стоимости; п.3.2. Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с выездом при необходимости на местоположение проектируемого объекта (<...>).

ООО «ТЕХПРОЕКТ» выполнило принятые на себя обязательства по Контракту в полном объеме. Положительное заключение Государственной экспертизы № 77-1-1-3-013255-2023 получено 20.03.2023 г.

23.03.2023 г. письмом №27/23 ООО «ТЕХПРОЕКТ» по накладной №1 передал комплект проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы.

12.04.2023 г. письмом №58/23 ООО «ТЕХПРОЕКТ» по накладной №2 от 12.04.2023 г. передал рабочую документацию (вх.номер регистрации №01/01/2 от 13.04.2023 г.).

15.06.2023 г. письмом № 67/23 ООО «ТЕХПРОЕКТ» передало проект архитектурных интерьеров, CD-диск (электронная версия проекта).

Согласно п. 2.4. Контракта оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту выполнения полного объема работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.

Со своей стороны, Заказчик направил мотивированный отказ от приемки выполненных работ, ввиду отсутствия соответствующего финансирования.

23.06.2023 г. ООО «ТЕХПРОЕКТ» направило ГКУ РМ «УОД Постпредства Мордовии» претензионное письмо № 77/23 с требованием подписать закрывающие документы и произвести оплату выполненных работ.

27.06.2023 г. от ГКУ РМ «УОД Постпредства Мордовии» поступил ответ, в котором указано, что Контракт был заключен в рамках лимитов 2022 года, а работы по Контракту выполнены в 2023 г. В связи с чем, учреждение в соответствии с БК РФ не имеет право принять и оплатить работы ввиду отсутствия соответствующего финансирования.

По состоянию на 07.07.2023 г. задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 3 300 000 руб. (Три миллиона триста тысяч рублей 00 коп.).

На основании ст.762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Доказательств оплаты задолженности ответчиком суду не представлено.

Согласно ч.3. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает их иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст.310 ГК РФ).

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд с учетом позиций сторон, исходит из того, что Исполнителем нарушено условие договора –срок сдачи работ (акт выполненных работ направлен заказчику в единой информационной системе 15 июня 2023 года и до настоящего времени сторонами не подписан), в связи с чем, у последнего образовалась задолженность в виде неустойки в размере 134 172,50 руб., которую заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате по контракту (п.7.9 Контракта).

С учетом того, что истец (Исполнитель) не оспорил факт образования просрочки и удержания неустойки, суд, при изложенных обстоятельствах, полагает, что исковые требования истца подлежат удовлетворению в размере 3 165 827,50 руб.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 12, 307, 309, 310, 758, 762, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ГКУ РМ "УОД Постпредства Мордовии" (ИНН <***>) в пользу ООО "Техпроект" (ИНН <***>) денежные средства в размере 3 165 827 руб. 50 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 829 руб. 14 коп.

В остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.П. Сорокин