Резолютивная часть решения от 8 ноября 2017 г. по делу № А33-13202/2017Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 29/2017-265278(1) 08 ноября 2017 года по делу А33-13202/2017 Красноярск 01 ноября 2017 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 28.04.2001, место нахождения: 663305, <...>) удовлетворить в части. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норвент» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» 168 805,53 руб. неустойки, в доход федерального бюджета – 5 851 руб. государственной пошлины. В удовлетворении требований в остальной части отказать. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Норвент» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 26.03.2008, место нахождения: 663330, <...>) удовлетворить в части. Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норвент» 94 465,86 руб. неустойки, 3 725 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении заявления в остальной части отказать. В результате произведенного зачета встречных однородных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норвент» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 26.03.2008, место нахождения: 663330, <...>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 28.04.2001, место нахождения: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, 21) 74 339,67 руб. неустойки, в доход федерального бюджета – 5 851 руб. государственной пошлины. Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 28.04.2001, место нахождения: 663305, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норвент» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации - 26.03.2008, место нахождения: 663330, <...>) 3 725 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края. Судья М.В. Лапина Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)Ответчики:ООО "НОРВЕНТ" (подробнее)Судьи дела:Лапина М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
