Резолютивная часть решения от 12 апреля 2017 г. по делу № А83-3279/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А83-3279/2016
12 апреля 2017 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении протоколов судебных заседаний секретарями судебных заседаний: ФИО1, ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению:

Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар"

к Акционерному обществу "Пансионат с лечением "Донбасс" о взыскании 116 110 019,64 рублей,

по встречному исковому заявлению Акционерного общества «Пансионат с лечением «Донбасс»

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар"

о взыскании 619 039 116,00 рублей, при участии: от истца (по первоначальному иску) – ФИО3, по дов. № 135-СМУ от 27.07.2016. от ответчиков (по первоначальному иску) – ФИО4., по дов. б/н от 13.03.2017.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд -

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении первоначально заявленных исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар" к Акционерному обществу "Пансионат с лечением "Донбасс" о взыскании 116 110 019,64 рублей, - отказать.

2. Встречные исковые требования Акционерного общества «Пансионат с

лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление "Краснодар" - удовлетворить частично.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление "Краснодар" в пользу Акционерного общества «Пансионат с лечением «Донбасс» 4 410 000,00 рублей неустойки.

4. В остальной части в удовлетворении исковых требований Акционерного общества «Пансионат с лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар" во взыскании неустойки, - отказать.

5. В удовлетворении встречных исковых требований Акционерного общества «Пансионат с лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар" в части взыскания стоимости устранения недостатков в размере 1 274 596,00 рублей, - отказать.

6. В удовлетворении встречных исковых требований Акционерного общества «Пансионат с лечением «Донбасс» к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление "Краснодар" в части взыскания убытков в размере 258 757 600,00 рублей, - отказать.

7. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажное управление "Краснодар" в пользу Акционерного общества «Пансионат с лечением «Донбасс» 1424,79 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

8. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

9. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И. А. Ищенко