Резолютивная часть решения от 18 июля 2017 г. по делу № А08-959/2017

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



210100026_1734983

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-959/2017
г. Белгород
18 июля 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Бугаевой О. Ю.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи помощником судьи Рябцевой Е. В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" (ИНН <***>, ОГРН1123123004267) к ООО "Белгородская зерновая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности

и по встречному иску ООО "Белгородская зерновая компания"

о взыскании с ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда

при участии: от истца-ответчика: ФИО1, представитель по доверенности от 01.11.2015; от ответчика-истца: ФИО2, представитель по доверенности от 09.03.2017,

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" (ИНН

<***>, ОГРН1123123004267) в доход федерального бюджета государственную

пошлину в размере 4 304 руб. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "Строительное управление № 4 "Белгородпромжилстрой" (ИНН

<***>, ОГРН1123123004267) в пользу ООО "Белгородская зерновая компания"

(ИНН 3102004970, ОГРН 1153130000044) неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 101 248,63 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 037 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Выдать ООО "Белгородская зерновая компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 27 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья О. Ю. Бугаева



Суд:

АС Белгородской области (подробнее)

Истцы:

ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4 "БЕЛГОРОДПРОМЖИЛСТРОЙ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Белгородская Зерновая компания" (подробнее)

Судьи дела:

Бугаева О.Ю. (судья) (подробнее)