Резолютивная часть решения от 12 мая 2019 г. по делу № А75-2466/2019

Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО (АС Ханты-Мансийского АО) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А75-2466/2019
13 мая 2019 г.
г. Ханты-Мансийск



Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Тихоненко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района (628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, ОГРН <***> от 11.02.2010, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» (628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, ОГРН <***> от 25.02.2014, ИНН <***>) о взыскании 808 110 рублей,

с участием представителей: от истца: ФИО2 по доверенности от 14.01.2019 № 2, от ответчика: не явились,

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:


ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» о снижении неустойки (пени) удовлетворить.

Исковые требования департамента строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» в пользу департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района неустойку (пеню) в размере 270 315 рублей. В остальной части в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис» в доход федерального бюджета 19 162 рубля государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья Т.В. Тихоненко



Суд:

АС Ханты-Мансийского АО (подробнее)

Истцы:

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (подробнее)

Ответчики:

ООО "Проектстройсервис" (подробнее)

Судьи дела:

Тихоненко Т.В. (судья) (подробнее)