Резолютивная часть решения от 29 марта 2021 г. по делу № А36-10499/2019

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, <...> http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-10499/2019
г. Липецк
29 марта 2021 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН

<***>, ИНН <***>, 302028, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная

компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): г.Липецк,

ул.Юношеская, д.46, офис 403) о взыскании 9 639 345 руб. задолженности и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная

компания» к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй»

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Знаменский селекционно -

гибридный центр» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 302030, Орловская область,

<...>). о взыскании 5 434 615 руб. неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску: ФИО1- представитель по доверенности (до

перерыва),

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2 –представитель по доверенности

(до перерыва). от третьего лица: представитель не явился,

Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно- строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 302028, <...>) долг в сумме 4 547 390 руб. 20 коп., а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 33462 руб. 59 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 302028, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): г.Липецк,

ул.Юношеская, д.46, офис 403) неустойку за период с 29.09.2018 по 30.11.2018 в сумме

2 717 307 руб. 50 коп., а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 50173 руб.

Произвести зачет встречных требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно-строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания Град-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 302028, <...>) долг в сумме 1 830 072 руб. 70 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная проектно- строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес (место нахождения): <...>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 21024 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его принятия.

Судья А.Г. Крылов